2022年茶陵县云盘社区A片区老旧小区改造配套基础设施项目

2022年（略）云（略）A片区老（略）改造配套基础设施项目合同公告
公告日期:2024年04月03日
建设工程施工合同
工程名称：（略）
发包人：（略）建设局
承包人：（略）
签订日期：年月日
第一部分合同协议书
发包人：（略）建设局
承包人：（略）
根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就2022年（略）云（略）A片区老（略）改造配套基础设
施项目施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：
一、工程概况
1.工程名称：（略）
2.工程地点：（略）
3.（略）：茶发改投[2022]030号。
4.资金来源：单位：（略）
5.工程内容：（略）、管网工程、市政排水设施维护、综合管廊、水处理工程、土方
工程等配套设施，具体以工程量清单和设计施工图纸为准。
群体工程应附《承包人承揽工程一览表》（附件1）。
6.工程承包范围：本项目设计施工图纸范围内全部工程，具体以发包人提供的工程量清单
为准。
二、合同工期
计划开工日期：2024年4月1日。
计划竣工日期：2024年8月31日。
工期总日历天数：150天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天
数不一致的，以工期总日历天数为准。
★主要关键施工节点工期要求：详见本合同附件2。
三、质量标准
工程质量符合达到国家工程施工质量验收规范合格工程标准，一次交验合格标准。
四、签约合同价与合同价格形式
1.签约合同价为：
人民币（大写）陆佰肆拾肆万陆仟零壹拾伍元陆角捌分，(￥（略）.68元）。
其中：
（1）安全文明施工费：
人民币（大写）：/(￥/元）；
（2）材料和工程设备暂估价金额:
人民币（大写）：/(￥/元）；
（3）专业工程暂估价金额：
人民币（大写）:/(￥/元）；
（四）暂列金额：
人民币（大写）:/(￥/元）；
2.合同价格形式：综合单价合同。
五、项目经理：（略）
承包人项目经理：（略）
项目技术负责人：李红凤。
六、合同文件构成
本协议书与下列文件一起构成合同文件：
（1）中标通知书（如果有）；
（2）投标函及其附录（如果有）；
（3）专用合同条款及其附件；
（4）通用合同条款；
（5）技术标准和要求；
（6）图纸；
（7）已标价工程量清单或预算书；
（8）其他合同文件。
在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。
上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的
文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字、盖章。
七、承诺
1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和
方式：（略）
2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转
包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。
3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与
合同实质性内容相背离的协议。
八、词语含义
本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。
九、签订时间
本合同于2024年4月1日签订。
十、签订地点：（略）
本合同在住建局签订。
十一、补充协议
合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。
十二、合同生效
本合同经发、承包双方法定代表人或其授权的委托代理人签字并加盖单位：（略）
且承包人按招标文件约定提交了履约担保后生效。
十三、合同份数
本合同一式捌份，均具有同等法律效力，发包人执肆份，承包人执肆份。
（以下无正文）
发包人：(公章)
法定代表人或其委托代理人：
（签字）
组织机构代码：
地址：（略）
邮政编码：
法定代表人：
委托代理人：
电话：
传真：
电子信箱：
开户银行：
（略）：
承包人：(公章)
法定代表人或其委托代理人：
（签字）
组织机构代码：
地址：（略）
邮政编码：
法定代表人：
委托代理人：
电话：
传真：
电子信箱：
开户银行：
（略）：
第二部分通用合同条款
本工程施工合同《通用合同条款》采用《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-（略））
的《通用合同条款》。
第三部分专用合同条款
1.一般约定
1.1词语定义与解释
（略）合同
（略）其他合同文件包括：本合同履行过程中发、承包人及发包人当事人共同签署或确认的与本合同履行有关的相关书面文件；仅一方签署，或双方虽已签署，但签署人并未获得合法授权的，
该文件只有在获得了有权签约人的追认之后才发生法律效力。
（略）合同当事人及其他相关方
（略）监理人：
名称：（略）
资质类别和等级：/；
联系电话：（略）
电子信箱：/；
通信地址：（略）
（略）设计人：
名称：（略）
资质类别和等级：丙；
联系电话：（略）
电子信箱：/；
通信地址：（略）
（略）工程和设备
作为施工现场组成部分的其他场所包括：/。
（略）永久占地包括：详见总平面布置图。
（略）临时占地包括：/。
1.3法律
适用于合同的其他规范性文件：（1）《（略））；（5）国家、省、市及行业部门发布的其它行
政规范性文件；
（6）/。
1.4标准和规范
（略）适用于工程的标准规范包括：国家、行业、工程所在地现行有效的各类标准、规范与
规程。
（略）发包人提供国外标准、规范的名称：（略）
发包人提供国外标准、规范的份数：/。
（略）发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：严格按现行国家标准规范执行。
1.5合同文件的优先顺序
合同文件组成及优先顺序为：
（1）合同协议书、补充协议（如果有）；
（2）中标通知书（如果有）；
（3）投标函及其附录（如果有）；
（4）合同专用条款及其附件；
（5）合同通用合同条款；
（6）技术标准和要求；
（7）图纸；
（8）已标价工程量清单；
（9）其他合同文件。
1.6图纸和承包人文件
（略）图纸的提供
发包人向承包人提供图纸的期限：合同签订3天内；
发包人向承包人提供图纸的数量：叁套。承包人如需增加图纸份数，发包人可代为复印，复
印费用由承包人承担。
发包人对图纸的保密要求：由发包人提供的图纸、规范和其他文件，未经发包人书面同意，
承包人不得用于或转给第三方。
发包人向承包人提供图纸的内容：本招标项目施工范围内的所有图纸。
（略）图纸的修改和补充
补充或修改的图纸，监理人签发给承包人的时间：图纸需要修改和补充的，应由监理人取得发包人同意后，由发包人在该工程或工程相应部位施工前的合理期限内签发修改图纸经由监理人发放给承包人。承包人应按修改后的图纸施工。如在已备料或已施工完成的施工部位变更图纸，已备料或已完成的工程部位由承包人按实办理工程签证单，经监理人、发包人审核后进入工程结算，变更后的图纸内容绘入竣工图。
（略）承包人文件
需要由承包人提供的文件，包括：按规范要求【包括但不限于：施工组织设计、质量安全控制体系、安全生产责任制度、组织机构、工程进度计划、专项施工方案、技术核定单、大样图、
现场签证单、工作联系单、工程变更价款报告书、施工进度款计量计价文件、工程款支付申请及
附件、竣工备案资料（含竣工图）、施工过程影像资料（含隐蔽工程）、隐蔽工程验收记录、其
它竣工结算基础资料等】；
承包人提供的文件的期限为：签订合同后3天内；
承包人提供的文件的数量为：工程技术文件为一式陆份；经济及结算文件为一式伍份，经发包人、监理人审查审批后，发包人三份，监理人、承包人各存一份；其他文件的数量，由承包人
按满足行业主管部门要求及实际需要的原则向发包人提供；
承包人提供的文件的形式为：纸质文件和提供电子文档；
发包人审批承包人文件的期限：7天。
承包人为提供上述文件发生的所有费用由承包人承担，其费用已在本合同价款中综合考虑。
（略）现场图纸准备
关于现场图纸准备的约定：承包人应在施工现场保留一套完整图纸，供发包人或监理人及有
关人员进行工程检查时使用。
1.7联络
（略）发包人接收文件的地点：（略）
发包人指定的接收人为：谭华平。
承包人接收文件的地点：（略）
承包人指定的接收人为：陈珍艳。
监理人接收文件的地点：（略）
监理人指定的接收人为：。
1.10交通运输
（略）出入现场的权利
关于出入现场的权利的约定：承包人负责完善以满足各项施工通行的需要，并承担所需费用。
承包人应根据合同工程的施工需要，（略）的通行权，以及取得为工程建设所需修建场外设施的权利。需要发包人协调时，发包人协助承包人办理相关手续。（略）的相关费用已包含在绿色安全防护措施费用中，有关绿色安全防护措施费的投标报价及结算具体按湘建价〔2022〕146号相关规定执行。（略）实施方案必须事前
取得监理人及发包人的批准。
（略）场外交通
关于场外交通的约定：由承包人自行办理并承担相关费用。
（略）场内交通
关于场外交通和场内交通的边界的约定：以项目总用地红线图作为场内、外交通的边界线。
关于发包人（略）和交通设施的约定：（略）和交通设施由承包人负责修建、维修、养护和管理，（略）的平面布置，宽度
和厚度等需经发包人、监理人同意后方可实施，相关费用已包含在绿色施工安全防护措施项目费
用中，按湘建价[2020]56号文相关规定执行。发包人、监理人、本工程的其他施工单位：（略）
（略）和交通设施。
（略）超大件和超重件的运输
（略）和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用：由承包人承担，
该费用承包人已在投标报价中综合考虑。
1.11知识产权
（略）关于发包人、发包人提供给承包人的图纸，发包人为实施工程自行编制或委托编制的
技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：归属发包人。
关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：按通用合同条款执行。
（略）关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属：按通用合同条款执行。关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：按通用合同条款执行。
（略）承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：（略）
用合同条款执行。
1.13工程量清单错误的修正
出现工程量清单错误时，是否调整合同价格：是。
允许调整合同价格的工程量偏差范围：本工程的结算工程量以承包人实际完成依据合同应予
计量的工程量确定，除本合同另有约定外，合同中已有合同单价的，其合同单价不予调整。
2.发包人
（略）发包人代表
发包人代表：
姓名：刘国艳；
（略）：/；
职务：/；
联系电话：（略）
电子信箱：/；
通信地址：（略）
发包人对发包人代表的授权范围如下：具体负责督促工程质量、进度及安全管理、协调各方关系，会同发包人相关负责人、监理人，核定工程量、审核变更及现场签证、审核工程款支付申请、审核批准停工令和工期顺延申请等。发包人的任何与质量、安全、造价有关的指示或函件或批件应由发包人相关负责人根据发包人相关管理制度及授权范围签字确认，并盖有发包人单位：（略）
章或其授权管理机构公章，否则无效。
2.4施工现场、施工条件和基础资料的提供
（略）提供施工现场
关于发包人移交施工现场的期限要求：开工之日7天前。
（略）提供施工条件
关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：
（1）场内外施工用水、用电、（略）的接入：场内外施工用水用电由发包人接到项目红线，接到项目红线的相关费用由发包人承担。承包人负责完成由接入点起至（略）域内的水、（略）的架设及维护，其架设、维护、管理费用、各类损耗费用等相关费用均由承包人负责。水、电费用发包人代承包人根据项目当地供水、供电部门收费标准每月按时足额自行
向能源部门缴纳，由发包人从承包人的工程款中扣除该部分费用。
（2）（略）通行权提供时间和要求：开工之日7天前提供。
（3）施工场地内工程地质、地下管线、地下设施等有关资料的提供时间和要求：开工之日7天前
（4）其他约定：/。
2.5资金来源证明及支付担保
发包人提供资金来源证明的期限要求：招标时已提供。
发包人是否提供支付担保：/。
发包人提供支付担保的形式：/。
3.承包人
3.1承包人的一般义务
（9）承包人提交的竣工资料的内容：按《建设工程文件归档整理规范》标准并达到（略）建设行政主管部门竣工验收备案标准，满足城建档案馆归档要求，提供《建设工程竣工验收备案证书》，费用由承包人承担。
承包人需要提交的竣工资料套数：一式四套（含电子文档）套。
承包人提交的竣工资料的费用承担：由承包人承担，承包人已在投标报价时综合考虑。
承包人提交的竣工资料移交时间：竣工验收合格后15天内。
承包人提交的竣工资料形式要求：纸质文档及电子文档；按规范编制，并符合当地建设行政
主管部门要求。
承包人应按照（略）城市建设档案的验收标准收集、整理、编制施工技术资料、影像资料及安全管理资料（包括分包工程资料），因承包人不能按时提供资料或资料不齐全给竣工备案带来影响进而导致发包人不能按期投入使用的损失，由承包人承担。
（10）承包人应履行的其他义务：
1）承包人应根据投标文件的施工组织设计编制更为详细可行的施工组织设计报监理工程师及发包人审批，如承包人在施工过程中变动施工组织设计，必须重新以书面方式：（略）
包人审批。
2）承包人负责在工程施工、竣工及保修的整个过程中施工现场全部人员、设施设备的安全。
3)遵守政府有关部门对施工现场交通和施工噪音、环保等管理规定，按规定办理有关手续。
4）承包人每月25日前向监理工程师和发包人提交本月工程进度计划完成情况及下月工程进
度计划。
5）承包人负责施工场地清洁，做到文明施工，工完场清。因承包人原因产生的建筑垃圾外运
费及外弃场地费由承包人承担；非承包人原因产生的建筑垃圾外运费及外弃场地费由发包人承担。
6）承包人应在施工现场为发包人和监理人提供不少于/平方米的办公室，相关费用由承包人承担；承包人应在项目现场搭建一间样品室，专用于存放和保管与本工程有关的材料设备样品，相关费用由承包人承担。
7）承包人应严格执行《保障农民工工资支付条例》（国务院令第724号）、《湖南省工资支付监督管理办法》相关规定，落实农民工工资保证金制度，建立农民工工资专用账户，支付工程进度款时将农民工工资打入专户，承包人必须按月支付农民工工资，不得拖欠。承包人拖欠或者挪用农民工工资专户资金的，停拨工程进度款，直至改正为止，因此造成的工期延误或损失由承包人负责。
8）本工程的绿色施工安全防护措施项目费的使用执行湘建建[2017]145号文。承包人应当确保绿色施工安全防护措施项目费用专款专用，在财务管理中单独列出安全防护、文明施工费用使用清单备查。承包人在施工过程中应确保专项费用的投入，不得降低标准。承包人的安全生产管理机构和施工现场专职安全生产管理人员应当加强对本单位：（略）
9）应当保证工程款专款专用，按时支付农民工工资、材料款、分包工程款、安全文明措施费
等。
10）承包人在投标时已知晓并已响应招标工期要求，在合同约定工期内的进度保证措施费用
已在投标报价中综合考虑。
11）本项目合同履行过程中，监理人或发包人上级部门的检查和调研活动，承包人应当无条
件配合。
12）承包人在工程建设期间应负责本项目与各参建单位：（略）
用由双方按政策各自承担。
3.2项目经理：（略）
（略）项目经理：（略）
姓名：陈珍艳；
（略）：（略）（略）；
建造师执业资格等级：贰级；
（略）：湘（略）0
（略）：/；
（略）：湘建安B（2019）（略）；
联系电话：（略）
电子信箱：/；
通信地址：（略）
承包人对项目经理：（略）
以企业法定代表人代表的身份处理与所承担的工程项目有关的外部关系，按承包人工作流程办理有关资料、经济文件、合同签署；指挥工程项目建设的生产经营活动，调配并管理进入工程
项目的人力、资金、物资、机械设备等生产要素；选择施工作业队伍；对项目总负责。
（略）承包人擅自更换项目经理：（略）
包人支付违约金，同时发包人有权单方面解除合同，并扣除全部履约担保。
（略）承包人无正当理由拒绝更换项目经理：（略）
约金，直至按发包人要求更换的人员实际到场之日止。
3.3承包人人员
（略）承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限：接到开始工作通知之日起7天内。其报告内容应包括项目管理机构的组织架构、职责分工、人员安排及其职业资格和
职称证书、类似业绩情况等。
（略）承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：自发包人书面通知更换相应主要管理人员之日起，由承包人按（略）/人·天向发包人支付违约金，直至按发包人要求将
相关人员更换到位之日止。
（略）承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：经监理人及发包人书面批准。
（略）承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任：按（略）/人·天向发包人支付违约
金。
承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：按（略）/人·次向发包人支付违
约金。
（略）在合同履行过程中承包人应按照湘建建[2020]208号文要求足额配备施工项目部相应岗位人员。施工项目部关键岗位人员的更换须得到发包人书面同意,且不得更换超过1/3及以上人
员。合同履行过程中，承包人应当根据现场的情况和业主的要求合理增配施工现场管理人员。
3.5分包
（略）分包的一般约定
禁止分包的工程包括：本工程主体结构、关键性工作的施工。
主体结构、关键性工作的范围：按有关文件规定内容执行。
（略）分包的确定
允许分包的专业工程包括：非关键、非主体工程。
其他关于分包的约定：/。
（略）分包合同价款
关于分包合同价款支付的约定：另行约定。
3.6工程照管与成品、半成品保护
承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间：自发包人向承包人移交施工工现场之日起，承包人应负责照管工程及工程的相关材料（含甲供材料）、工程设备，并承担所
需费用，直到颁发工程接收证书之日止。
★3.7履约担保
承包人是否提供履约担保：提供。
承包人提供履约担保的形式、金额及期限：
（略）履约担保的形式：根据本工程招标文件约定，履约担保金额为中标金额10%的，可接受银行保函等；履约担保金额超过中标金额10%的，中标金额的10%应以银行、担保保函形式提交，超过10%的部分可以采用银行保函或现金等其它的形式提交。保函必须为不可撤销、不可转让、见索即付的
独立保函，且在合同工程竣工验收完成前保持有效。
（略）履约担保金额：根据本工程招标文件约定，本工程的履约担保金额为（大写）陆拾肆万肆仟陆佰零壹元伍角陆分(￥644601.56元）。
（略）履约担保的提交截止时间：为承包人接获中标通知书后14日历天内。承包人未按期提供履约担保的，发包人可以视为承包人自行放弃其中标资格，给发包人造成的损失，由承包人予以赔偿。
（略）履约担保期限：自提交之日起至本合同工程通过竣工验收之日终止。发包人将在本合同工程整体竣工验收合格后7个工作日内退还所有金额和解除履约担保，在此期间，可根据进度退还部分履约担保金额，履约担保均不计息。若承包人未能切实全面履行投标承诺，承包人无权要求发包人退还履约担保。
（略）合同履行过程中，承包人发生违约行为，发包人有权根据合同约定从履约担保中扣除
承包人应付的违约金，若保函金额不足赔偿违约金，不足部分发包人有权在应支付给承包人的工程款中直接扣除。发包人根据本合同约定提取完履约担保后10日内，承包人应将履约担保的数额恢复到本合同约定的数额并向发包人提供履约担保已足额恢复的证据，否则，发包人有权单方面解除本合同，承包人必须在收到合同解除通知书后10天内无条件退场，由此造成的一切损失均由承包人承担。
4.监理人
4.1监理人的一般规定
关于监理人的监理内容：详见施工监理合同。
关于监理人的监理权限：具体负责本合同工程的质量、进度、投资控制及安全管理、信息管理、现场管理、合同管理工作，并协助发包人做好工程量计量、工程款支付及综合协调工作。对于有关设计变更、计量、停工令、工期延期申请及现场签证工作，监理人负责初始审核工作，其最终确认必须取得发包人批准，并经发包人签字盖章。监理人的任何指示或函件或批件应盖有监理人授权的施工现场机构章，并由总监理工程师或其按照相关规定授权的总监代表签字，否则无
效。未尽事宜以委托监理合同的约定为准。
关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定：由承包人负责提
供，具体要求详见本专用合同条款第3.1款有关约定，相关费用承包人已在中标价格中综合考虑。
4.2监理人员
总监理工程师：
姓名：/；
职务：/；
（略）：/；
联系电话：（略）
电子信箱：/；
通信地址：（略）
关于监理人的其他约定：监理人对重要隐蔽工程或招标清单外工作内容的摄影和拍照资料，
将作为工程竣工验收、竣工结算的重要依据或参考。
4.4商定或确定
在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时，发包人授权监理人对以下事项进行确定：
（1）工程质量；
（2）工程进度；
（3）施工安全。
5.工程质量
5.1质量要求
（略）特殊质量标准和要求：/。
关于工程奖项的约定：/。
5.3隐蔽工程检查
（略）承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定：24小时。
监理人不能按时进行检查时，应提前24小时提交书面延期要求。
关于延期最长不得超过：48小时。
6.安全文明施工与环境保护
6.1安全文明施工
（略）项目安全生产标准化达标目标及相应事项的约定：（1）全面保证所有留在现场的人员的安全，保持其管辖范围内的现场和尚未完工的和发包人尚未占用的工程处于有条不紊的状态，以免发生人身事故；（2）严格按《（略）建设工程现场文明施工管理办法》执行，对工程进行保
护或为公众提供安全和方便。（3）承包人必须遵守现场管理办法。
（略）关于治安保卫的特别约定：由承包人全面负责。
关于编制施工场地治安管理计划的约定：按通用合同条款。
（略）文明施工
合同当事人对文明施工的要求：由承包人负责，符合国家规范和当地建设行政主管部门要求。（略）关于安全防护文明施工措施费支付比例和支付期限的约定：安全文明施工费包含在合同价额中，按湘造建〔2017〕145号文件及主管部门工程管理相关制度执行。
7.工期和进度
7.1施工组织设计
（略）合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容：/。
（略）施工组织设计的提交和修改
承包人提交详细施工组织设计的期限的约定：合同签订后7天内。
发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限：收到施工组织设
计后7天内。
7.2施工进度计划
（略）施工进度计划的修订
发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限：收到修订后的施
工进度计划后14天内。
7.3开工
（略）开工准备
关于承包人提交工程开工报审表的期限：1-3天。
关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限：3。
关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限：7。
（略）开工通知
因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起90天内发出开工通知的，承包人有权
提出价格调整要求，或者解除合同。
7.4测量放线
（略）发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期
限：/。
承包人应对发包人提供的测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的真实性、准确性和进
行仔细复核，发现存在错误或疏漏的，应及时通知监理人和发包人。
7.5工期延误
（略）因发包人原因导致工期延误
（7）因发包人原因导致工期延误的其他情
形：/。
★（略）因承包人原因导致工期延误
因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：
（1）承包人应当自收到监理工程师发出的开工令之日起15日内开工，非不可抗力等原因不开工的，发包人有权单方面解除本合同，承包人必须在收到合同解除通知书后10日内无条件退场，
其全部履约担保不予退还，造成的一切损失均由承包人承担。
(2)承包人应按关键节点工期要求完成相关工程，工期违约超过关键节点工期10日以内处招标文件约定的工期违约金，每延迟一天按履约担保金额的0.5%计；工期违约累计达10至20日的从重处以违约金，每延迟一天按履约担保金额的1%计；工期违约累计超过20日的加重处以违约金，每延迟一天按履约担保金额的2%计；工期违约累计超过30日的，发包人有权单方面解除合同，承包人无条件清退出场，其全部履约担保不予退还，所造成的损失全部由承包人承担，承包人完成的合格工程按序时进度对应的工程量和合同约定的报价和进度款支付比例清算，余款不再结算支付，且不能免除承包人已完成工程的质量责任。承包人违规分包和转包工程以及有其它违
法违规行为的，发包人有权单方面解除合同并按上述规定清退承包人。
（3）承包人关键节点工期或总工期违约超期在20日以内的，发包人不在工程进度款中扣划违约金，也暂时不动用履约保函；工期违约超过20日的，发包人将根据合同约定动用履约保函扣划承包人应付的违约金。承包人积极组织工程施工最终按合同约定的工期完成了全部工程并达到
竣工验收要求的，不计违约金，过程中扣划的违约金全额退还给承包人。
因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限：/。
7.6不利物质条件
不利物质条件的其他情形和有关约定：/。
7.7异常恶劣的气候条件
发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：按相关规定。
7.9提前竣工的奖励
（略）提前竣工的奖励：/。
8.材料与设备
8.1发包人供应材料与工程设备
发包人自行供应材料、工程设备的，具体详见本合同附件《发包人供应材料设备一览表》。
8.2承包人采购材料与工程设备
本款补充：
（略）除本合同专用条款第8.1款另有约定者外，本工程由承包人负责材料和工程设备的采购、运输和保管。由承包人负责采购的材料和工程设备必须符合设计文件及有关标准规范要求，本工程施工招标文件对材料设备质量有特殊要求的，应严格执行。承包人应提供产品合格证明及出厂
证明，对材料、工程设备质量负责。
（略）合同履行过程中，承包人应在材料设备采购合同签订7日前将工程所需材料设备产品介绍资料（必要时须提供样品）、产品质量合格证、出厂证明书、合法检验检测合格证等申请材料报送监理人，经监理人、发包人共同审核确认后方可用于本工程，必要时发包人可邀请设计单位：（略）
可承包人的申请事项。
（略）对于工程招标时暂定为暂估价且不属于依法必招标的暂估价材料设备以及合同履行过程中属于新增的材料设备，承包人应在其采购合同签订7日前将拟采购的材料设备的名称：（略）
承包人无条件接受。
8.3材料与工程设备的接收与拒收
（略）承包人采购的材料和工程设备，应保证产品质量合格，承包人应在材料和工程设备到货前24小时通知监理人和发包人检验，但此检验并不减轻或免除承包人对材料、工程设备质量应承担的所有责任。承包人进行永久设备、材料的制造和生产的，应符合相关质量标准，并向监理人
提交材料的样本以及有关资料，并应在使用该材料或工程设备之前获得监理人同意。
承包人采购的材料和工程设备不符合设计、招标文件或有关标准要求时，承包人应在监理人要求的合理期限内将不符合设计或有关标准要求的材料、工程设备运出施工现场，并重新采购符合要求的材料、工程设备，已用于工程的，由承包人负责拆除并重新施工，由此增加的费用和（或）
延误的工期，由承包人承担，发包人可同时按元/次处以承包人违约金。
8.4材料与工程设备的保管与使用
（略）发包人供应的材料设备的保管费用的承担：由发包人承担，保管费按《关于印发
南省建设工程材料预算价格编制办法>的通知》（湘建价〔2018〕129号）相关规定执行。
8.6样品
（略）样品的报送与封存
需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称：（略）
地方相关规定。
8.8施工设备和临时设施
（略）承包人提供的施工设备和临时设施
关于修建临时设施费用承担的约定：由承包人承担，此费用已包含在合同价格的绿色施工安
全防护措施项目费中。
9.试验与检验
施工现场需要配置的试验场所：执行行业及地方相关规定。
施工现场需要配备的试验设备：执行行业及地方相关规定。
施工现场需要具备的其他试验条件：执行行业及地方相关规定。
9.4现场工艺试验
现场工艺试验的有关约定：执行行业及地方相关规定。
试验与检验费用的约定：按湘建价[2020]56号文相关规定执行。本工程承包人按照有关标准规定，对建筑及材料、构件和建筑安装物进行一般鉴定、检查、检测所发生的费用（包括自设试验室进行试验所耗用的材料等费用）已包括在企业管理费用，由承包人承担。发包人委托第三
方检测机构进行见证取样检测和专项检测所发生的检验试验费按实际发生计取，由发包人承担。
承包人为工程检测提供必要条件的约定：/。
10.变更
10.1变更的范围
关于变更的范围的约定：同通用合同条款。
10.3变更程序
（略）变更内容和程序的其他约定：
（1）施工中发包人需对原工程设计变更，应提前14天以书面形式向承包人发出变更通知，并由原设计单位：（略）
要求，进行变更。因变更导致合同价款的增减及造成的承包人损失，由发包人承担，延误的工期
相应顺延。
（2）施工中承包人不得擅自对原工程设计进行变更。因承包人擅自变更设计发生的费用和
由此导致发包人的直接损失，由承包人承担，延误的工期不予顺延。
（3）承包人在施工中提出的合理化建议涉及到对设计图纸或施工组织设计的更改及对材料、设备的换用，须经发包人、监理人同意。未经同意擅自更改或换用时，承包人承担由此发生的费
用，并赔偿发包人的有关损失，延误的工期不予顺延。
10.4变更估价
（略）变更估价原则
关于变更估价的约定:因分部分项工程量清单漏项或招标文件所提供清单工程量的偏差以及非承包人原因的工程变更引起原有清单项目的工程量增减或增加新的工程量清单项目，其相应的综合单价按下列方法确定：
（1）合同中已有适用于变更工程的价格，按合同已有的价格变更合同价款，但当该分部分项工程量变更后的调增量在清单工程量的15%以上（不含15%）且发包人认为按合同已有价格结算偏高时，则清单工程量以外新增工程量的结算价格由双方在工程变更实施前另行协商确定，发包人在工程变更实施前未书面提出协商要求的，则视同认可按合同已有的价格变更合同价款。
★（2）合同中没有适用的综合单价的，由承包人按照本项目最高投标限价的计价依据和取费标准及计价原则，组合出新的综合单价，并按以下规定进行综合单价下浮：当该清单项目是以新的分项工程（清单项目）替换原有分项工程（清单项目），则新增分项工程（清单项目）的下浮比率按对应被替换分项工程（清单项目）的原有合同单价相对于招标控制价中的综合单价的下浮比率进行同比率下浮；当该清单项目属于纯额外新增工程内容的，该新增分项工程须按照本合同工程扣减暂估价和暂列金额后的中标总价相对于扣减暂估价和暂列金额后的最高投标限价总价的优惠比率同比率下浮；下浮以后的综合单价经发包人确认后作为其合同价格。属前述计价原则缺项的工程内容，其价格在该项工程内容实施前由发包人会同政府相关职能部门据实核定。
★在重新组合综合单价过程中，最高投标限价中缺项的新增材料（含工程设备，下同）的价格，当建设工程造价管理站发布的施工当期的《（略）文的相关规定执行。
（3）因分部分项工程量清单漏项或非承包人原因的工程变更，引起措施项目发生变化，造成施工组织设计或施工方案变更，原措施费中已有的措施项目，按原措施费的组价方法调整；原措施费中没有的措施项目，由承包人根据措施项目变更情况，提出适当的措施费变更，经发包人确
认后调整。
（略）变更估价程序
所有工程变更、签证必须按（略）政府或其相关职能部门公开发布的有关规定执行，任何违
背相关规定的工程变更及签证，均视为无效，发包人均不予认可。
10.5承包人的合理化建议
监理人审查承包人合理化建议的期限：按通用合同条款。
发包人审批承包人合理化建议的期限：按通用合同条款。
承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为：
。
10.7暂估价
（略）依法必须招标的暂估价项目：
（略）发包人在招标工程量清单给定暂估价的材料、工程设备，属于依法必须招标的，应由发包人、承包人共同以招标的方式：（略）
整合同价款。
（略）发包人在招标工程量清单中给定暂估价的专业工程，依法必须招标的，应由发包人和承包人共同依法组织招标选择专业分包人（原则上由总承包人作为招标人：（略）
符合下列要求：
（1）依法必须招标的专业工程的专业分包，由发包人、承包人共同组织招标，但有关投标人资格条件、入围投标人确定办法、招标文件、评标办法、评标委员会组建方案、最高投标限价、定标等事项的确定，以发包人意见为准，承包人无条件执行。若承包人无正当理由拒不配合或拖延不办的，则视同承包人自愿放弃与发包人共同招标的权利并同意发包人独自组织前述暂估价项目的招标工作，对于由发包人选定的分包人承包人无条件接受，其施工总承包责任仍由承包人承
担，承包人同意发包人将工程款直接支付给上述分包商。
（2）承包人参加投标的专业工程分包招标，应由发包人作为招标人：（略）
择承包人中标。
（3）应以专业工程分包中标价为依据取代专业工程暂估价，调整合同价款。
（4）本专用条款第（略）款第（1）项所述专业工程和本专用条款第（略）款第（2）
项所述承包人参与投标但未中标的专业工程，其总承包服务费按经发包人及上级主管部门核定的该分包工程竣工结算税前总价的/%计取，由发包人支付给承包人。承包人经发包人批准自行进行的专业工程分包以及承包人参加投标且中标的暂估价专业工程，发包人不承担总承包服务
费。工程配套费由分包单位：（略）
（5）依法进行招标的暂估价项目其组织招标工作有关的费用（如招标代理：（略）
费）由/承担【注：原则上由发包人或暂估价项目的中标人承担】。
（略）不属于依法必须招标的暂估价项目
（略）发包人在招标工程量清单中给定暂估价的材料、工程设备不属于依法必须招标的，应由承包人按照合同约定采购，经发包人及有关部门确认单价后取代暂估价，调整合同价款。承包人应在该暂估价材料、工程设备采购30天前及时向发包人书面提出核价申请，承包人未及时提交书面核价申请的，则该材料、工程设备的结算价格由发包人会同政府相关职能部门单方面自主
认定，承包人无条件接受。
（略）发包人在工程量清单中给定暂估价的专业工程不属于依法必须招标的，应按照本专用条款第10.4款相关规定确定专业工程价款，并应以此为依据取代专业工程暂估价，调整合同价款。
不属于依法必须招标的暂估价项目，发、承包人协商不成的，发包人可直接委托第三方完成，
承包人无条件接受并承担总承包责任，其工程款承包人同意由发包人直接支付给第三方。
10.8暂列金额
合同当事人关于暂列金额使用的约定：按发包人要求使用，未发生时不予支付。
11.价格调整
11.1市场价格波动是否调整合同价格的约定：调整合同价格。
因市场价格波动调整合同价格，采用以下第（3）种方式：（略）
第3种方式：（略）
合同履行期间，因人工、材料、机械台班价格波动影响合同价款时，按如下办法调整合同价
款：
（略）人工调差：在基准日后，湖南省住房和城乡建设厅或其授权的造价管理机构发布新的人工费调整系数的，自该文件执行之日起所完成工程量，其人工费按该文件的人工费单价的调整
系数和湘建价〔2020〕56号规定的调整办法进行调差。
（略）材料设备价格调差：
本项目可进行价格调差的主要材料设备（含材料、半成品、工程设备，以下简称“材料”）为：钢筋、混凝土、砂石、水泥、花岗岩石材、沥青砼、管材。【注：可进行价差调整的材料设备范围由招标人：（略）
在招标文件中具体约定】
鉴于目前的（略）文规定幅度范围的，经双方核实后，其价差全部予以调整（举例：商品砼价格涨幅为5%，则调增5%，价格下跌时调整原则类同），价差调整额另按
湘建价〔2020〕56号文规定计取相关费用。现就其价格的调整办法约定如下（招标时已暂定其主
材价格的材料不适用此款）；
（略）材料价格涨跌幅度的认定办法：按以下原则确定其基准价，再以其“经核定的实际价格”与经发包人核定的基准价进行比较，以此确定此项材料的价格涨跌幅度。即材料价格涨
跌幅度以（“经核定的实际价格”÷基准价－1）×100%计算确定。
（略）材料的“基准价”的确定办法
（1）本工程材料在建设工程造价管理站已发布的2023年12月《（略）建设工程造价信息》《株洲建设工程造价信息》（以下简称“《造价信息》”）中含有此项材料价格的，则以此
期《造价信息》中的材料价格作为其基准价，其中：
1）当《造价信息》公布有其材料预算价格的或同时公布（略）场价格的，则优先以《造价信
息》中的材料预算价格作为基准价；
2）当《造价信息》中没有公布其材料预算价格但公布有（略）场价的，则以《造价信息》中对（略）场价的价格为基准价【特别说明：本款及与之相关条款中所指“市场价”不含（略）建
设工程造价管理协会发布的相关厂商报价】；
（2）当《造价信息》中没有公布其材料预算价（略）场价的，则以最高投标限价中的材料预
算价格为基准价。
（略）材料设备的“经核定的实际价格”的确定办法：
（1）各相关材料设备的“经核定的实际价格”分别核定；
（2）《（略）建设工程造价信息》《株洲建设工程造价信息》发布的施工当期的《造价信息》中已有价格的，则以《（略）建设工程造价信息》《株洲建设工程造价信息》发布的施工当期的
《造价信息》中的材料价格作为其“经核定的实际价格”，其中：
1）当基准价采用的是《造价信息》中的材料预算价的，则以《造价信息》中对应的材料预算
价格作为其“经核定的实际价格”；
2）当基准价采用的是《造价信息》中市场价的，则以《造价信息》（略）场价作为其“经核
定的实际价格”；
当《造价信息》已公布有材料预算（略）外附
属等不同的施工阶段分别约定各阶段相关材料设备“经核定的实际价价格”的算术平均规则】。
（3）当基准价采用的是最高投标限价中的材料预算价的，其“经核定的实际价格”由承包人（略）场实际情况据实申报后由发包人会同政府相关职能部门核定确认；承包人应在此项材料采购30天前将需核价材料的供应商及价格报发包人，若承包人逾期未报送核价申请的，该材料的结
算单价由发包人会同政府相关职能部门单方面自主认定，承包人无条件接受。
（4）合同履行过程中，因承包人原因导致工期延误所产生的相应价格上涨风险由承包人承担。
（略）材料价差调整额的计算方法
当某材料的价格涨跌幅度超过湘建价〔2018〕129号文规定的风险范围的，其材料价差调减额或调增额的计算公式为：(“经核定的实际价格”—基准价)×经核定的该材料的竣工结算材
料消耗量，再以此金额按湘建价[2020]56号文和湘建价[2022]146号规定计取相关费用。
【注：当“经核定的实际价格”低于基准价，则为调减，当“经核定的实际价格”高于基准价，则为调增；材料的竣工结算消耗量以已完图示工程量套用湖南省住房和城乡建设厅以湘建价
[2020]56号文发布的相应消耗量标准及配套解释文件确定。】
（略）本项目主要材料的价差调整额不再按照本项目扣减暂估价和暂列金额后的中标总
价相对于扣减暂估价和暂列金额后的最高投标限价的优惠比率同比率下浮。
【注：招标人：（略）
（略）机械费调差：在基准日后，湖南省住房和城乡建设厅或其授权的造价管理机构发布新的施工机械台班调整系数的，自该文件执行之日起所完成工程量，其施工机械台班费按建设主管
部门或其授权的部门发布的调整系数，根据湘建价〔2020〕56号文规定的调整办法进行调整。
11.2法律变化引起的调整
（略）本招标项目以投标截止日前28日为基准日，其后因国家的法律、行政法规、地方法规、部门规章、政府规章、行政规范性文件发生变化的，发承包双方应按照相关省级或行业建设行政主管理部门或其授权的造价管理机构据此发布的规定调整合同价款（省、市住建行政主管部门或其授权的造价管理机构所发布的有关工程预算定额或消耗量标准调整等政策规范性文件不适用此款，即在基准日后，湖南省住建厅发布新的工程预算定额或消耗量标准及其配套文件的，本
项目合同价款不因此而调整）。
（略）因承包人原因导致工期延误，按第（略）规定的调整时间，在合同工程原定竣工时
间之后，合同价款调增的不予调整，合同价款调减的予以调整。
11.3本合同工程竣工结算时，绿色施工安全防护措施项目费固定费率部分按湘建价[2020]56号文附录C表5的相关规定计算；其绿色施工措施费（按工程量计量部分），其计价依据和标准执行最高投标限价的计价依据和标准，工程量由发、承包双方共同核定，再按照本工程扣减暂估价和暂列金额后的中标总价相对于扣减暂估价和暂列金额后的最高投标限价总价的优惠比率同比
率下浮后确定。
11.4安全责任险、环境保护税按照湘建价[2020]56号文相关规定执行，实际缴纳与取定不同时，按实【注：可填写“不再调整”或“按实际缴纳额结算”，具体由发包人在招标时
选择其一】。
12.合同价格、计量与支付
12.1合同价格形式
（略）本项目的合同价格形式为单价合同，已标价工程量清单中的综合单价包含的风险范
围如下：
（1）施工期内人工费、材料费、机械使用（略）场价格波动（本合同专用条款第11条另有
约定者除外）；
（2）承包人所采取的施工措施变更；
（3）现场的综合情况；
（4）现场总的劳务情况；
（5）与现场其他施工项目的协调配合与衔接费用；
（6）本招标文件其他条款中所规定的属于承包人的风险；
（7）发包人调整工程建设规模（本专用条款第10.4款中另有约定的除外）。
风险费用的计算方法：/。
风险范围以外合同价格的调整方法：/。
★（略）承包人在投标报价书中出现不平衡报价的，发包人应要求承包人修正并报发包人认可，承包人修正报价发包人审核不认可的，所有报价按承包人的投标总价与最高投标限价总价的
降幅同比例修正清单报价，并以此作为其实际的合同结算价格。
12.2预付款
（略）预付款的支付
预付款支付比例或金额：中标金额的10%。
预付款支付期限：签订合同后/天内。
发、承包人应建立项目工程款共管账户，工程款应当专款专用，不得挪用，发包人有权对工
程款使用情况进行监督，承包人应当无条件的配合，具体实施细则由发、承包人另行约定。
（略）预付款担保
承包人提交预付款担保的期限：/。
预付款担保的形式为：/。
12.3计量
（略）计量原则
工程量计算规则：
关于计量周期的约定：。
（略）单价合同的计量
关于单价合同计量的约定：参照通用条款第（略）款【单价合同的计量】的计量方式：（略）
仅作为工程进度款支付的参考，本工程的实际完成工程量最终以政府相关职能部门审定结果为准。
（略）总价合同的计量
关于总价合同计量的约定：/。
（略）总价合同采用支付分解表计量支付的，是否适用第（略）项〔总价合同的计量〕约
定进行计量：/。
（略）其他价格形式合同的计量
其他价格形式的计量方式：（略）
12.4工程进度款支付
（略）付款周期
关于付款周期的约定：本工程项目按工程进度付款，完成工程量的50%，支付合同价的25%；完成工程量的80%，支付至总工程款的50%；完成工程量的100%，支付至总工程款的80%；工程竣工验收合格，完成结算评审后支付至总工程款的97%；剩余3%作为质量保证金，验收合格一年后如无质量问题余款一次性无息付清。
（略）进度付款申请单的编制
关于进度付款申请单编制的约定：按相关规定
（略）进度付款申请单的提交
（1）单价合同进度付款申请单提交的约定：/。（2）总价合同进度付款申请单提交的约定：/。
（3）其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定：/。
（略）进度款审核和支付
（1）监理人审查并报送发包人的期限：/。
（2）发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限：/。
（3）发包人支付进度款的期限：/。
（略）支付分解表的编制
1、总价合同支付分解表的编制与审批：/。
2、单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批：/。
13.验收和工程试车
13.1分部分项工程验收
（略）监理人不能按时进行验收时，应提前24小时提交书面延期要求。
关于延期最长不得超过：48小时。
13.2竣工验收
（略）竣工验收程序
关于竣工验收程序的约定：施工单位：（略）
发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法：/。
（略）移交、接收全部与部分工程
承包人向发包人移交工程的期限：颁发工程接收证书后/天内完成工程的移交。
发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为：从其相关规定。
工程竣工验收合格后，承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为：每延误移交一天，
处元/天的违约金，给发包人造成的损失超过违约金的，超过部分由承包人承担赔偿责任。
同时承包人应承担工程照管、成品保护、保管等与工程有关的各项费用，
13.3工程试车
（略）试车程序
工程试车内容：/。
（1）单机无负荷试车费用由/承担；
（2）无负荷联动试车费用由/承担。
（略）投料试车
关于投料试车相关事项的约定：/。
13.6竣工退场
（略）竣工退场
承包人完成竣工退场的期限：在颁发工程接收证书后7天内。
14.竣工结算
14.1竣工结算申请
承包人提交竣工结算申请单的期限：。
竣工结算申请单应包括的内容：/。
14.2竣工结算审核
发包人审批竣工付款申请单的期限：按《（略）政府投资项目成本控制管理暂行办法》（株
政办发[2021]17号文）及（略）政府相关职能部门出台的配套文件执行。
发包人完成竣工付款的期
限：。
关于竣工付款证书异议部分复核的方式：（略）
序：/。
14.4最终结清
（略）最终结清申请单
发包人提交最终结清申请单的份数：/。
发包人提交最终结算申请单的期限：/。
（略）最终结清证书和支付
（1）发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限：/。
（2）发包人完成支付的期限/。
15.缺陷责任期与保修
15.2缺陷责任期
缺陷责任期的具体期限：12个月。
15.3质量保证金
关于是否扣留质量保证金的约定：/。
（略）承包人提供质量保证金的方式：（略）
质量保证金采用以下第（2）种方式：（略）
（1）质量保证金保函，保证金额为：/；
（2）工程竣工结算时一次性扣留竣工结算最终定案金额的3%的工程款；
（3）其他方式：（略）
（略）质量保证金的扣留
质量保证金的扣留采取以下第（2）种方式：（略）
（1）在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支
付、扣回以及价格调整的金额；
（2）工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；
（3）其他扣留方式：（略）
关于质量保证金的补充约定：竣工验收合格之日起壹年期满后，由承包人提出，发包人审核，
经发包人及上级主管部门签字后28天内一次性结清。在此期间内，质量保证金不计利息。
15.4保修
（略）保修责任
工程保修期为：按《工程质量保修书》约定执行。
（略）修复通知
承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：发生紧急情况，应在收到通知后立即赶到现场；其他情况除书面通知时发包人另有要求者外，承包人应在收到通知后48小时内赶到现场。若承包人未能及时赶到现场履行保修责任，发包人有权请第三方机构进行处理，由此发生的所有
费用由承包人承担。
16.违约
16.1发包人违约
（略）发包人违约的情形
发包人违约的其他情形：/。
（略）发包人违约的责任
发包人违约责任的承担方式：（略）
（1）因发包人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的违约责
任：/。
（2）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任：/。
（3）发包人违反第10.1款〔变更的范围〕第（2）项约定，自行实施被取消的工作或转由他
人实施的违约责任：/。
（4）发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导
致交货日期延误或交货地点：（略）
（6）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责
任：/。
（7）其他：/。
（略）因发包人违约解除合同
承包人按（略）项〔发包人违约的情形〕约定暂停施工满90天后发包人仍不纠正其违约行
为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同。
16.2承包人违约
（略）承包人违约的情形
承包人违约的其他情形：/。
（略）承包人违约的责任
承包人违约责任的承担方式：（略）
★（略）因承包人违约解除合同
关于承包人违约解除合同的特别约定：工期违约累计超过30日的，发包人有权单方面解除合同，承包人无条件清退出场，其全部履约担保不予退还，所造成的损失全部由承包人承担，承包人完成的合格工程按实际进度对应的工程量和合同约定的报价和进度款支付比例清算，余款不再结算支付，且不能免除承包人已完成工程的质量责任。承包人违规分包和转包工程以及有其它违
法违规行为的，发包人有权单方面解除合同并按上述规定清退承包人。
发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其
名义编制的其他文件的费用承担方式：（略）
本款补充：合同履行过程中，因承包人出现严重违约，发包人依据本合同约定或相关法律法规规定可以中途解除本合同的，承包人必须在收到发包人发出的合同解除通知书后10天内无条件退场，并在退场前将与本合同工程及已完工程有关的全套技术经济资料及质量保证资料完整地移
交给发包人，由此造成的一切损失均由承包人承担，另就退场后续事项的处理约定如下：
（1）已完工程量合同价款的结算：承包人完成的合格工程按实际进度对应的工程量和合同约定的报价和进度款支付比例清算，余款不再结算支付。承包人未将与本合同工程及已完工程有关的全套技术经济资料及质量保证资料完整地移交给发包人的，或未在发包人规定的期限内清退场
内人员的，发包人将不予给承包人办理已完工程量的价款结算。
（2）承包人发生的与本合同工程有关的所有债权债务均由承包人自行承担，与发包人无关。
（3）承包人运入本项目工地内的材料、机械设备、设施，未经发包人批准，不得运出工地，
无条件由发包人征用，发包人将按（略）场最低租赁价格支付承包人使用费。
（4）如承包人不在限期内清退场内发包人认为必要退场的材料、设备设施的，发包人在进行证据保全后，有权处置承包人滞留在施工现场的材料、机械设备、设施及其他资产，由此引起的
一切后果由承包人自行承担。
17.不可抗力
17.1不可抗力的确认
除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：。
17.2因不可抗力解除合同
合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后天内完成款项的支付。
18.保险
18.1工程保险
关于工程保险的特别约定：/。
18.3其他保险
关于其他保险的约定：/。
承包人是否应为其施工设备等办理财产保险：/。
18.7通知义务
关于变更保险合同时的通知义务的约定：/。
20.争议解决
20.3争议评审
合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：否。
20.4仲裁或诉讼
因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第2种方式：（略）
（1）向株洲仲裁委员会申请仲裁；
（2）向工程所在地人民法院起诉。
21.补充条款
21.1与本工程有关的任何技术文件、图纸、总承包合同及附件、分包合同及附件均应被视为
保密文件，不得向任何第三方泄漏。承包人应与发包人及相关单位：（略）
21.2施工项目部其他关键岗位人员应保持稳定。承包人自工程项目开工安全生产条件审查合
格之日起至完成合同约定工程量之日止，不得擅自更换和撤离关键岗位人员。下列情形除外：
（1）因身体原因无法坚持施工现场管理工作的；
（2）因不履行岗位职责、工作失误等原因不宜继续担任施工现场管理工作的；
（3）非本单位：（略）
（4）因违法违规行为不能继续担任施工现场管理工作的；
（5）因人员调动不能在本单位：（略）
发包人：(章)承包人：(章)
法定代表人或其委托代理人：法定代表人或其委托代理人：
（签字）（签字）
签订日期：签订日期：
附件4：工程质量保修书
工程质量保修书
发包人（全称）：（略）建设局
承包人（全称）：（略）
发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协
商一致就2022年（略）云（略）A片区老（略）改造配套基础设施项目（工程全称）签订工程质量保修书。
一、工程质量保修范围和内容
承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。
质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，（略），电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，
以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下：
二、质量保修期
根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下：
1．地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使用年限；
2．屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗为5年；
3．装修工程为2年；
4．电气管线、给排水管道、设备安装工程为2年；
5．（略）为2个采暖期、供冷期；
6．住（略）内的给排水设施、道路等配套工程为2年；
7．其他项目保修期限约定如下：
。
质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。
三、缺陷责任期
工程缺陷责任期为个月，缺陷责任期自工程通过竣工验收之日起计算。单位：（略）
工程先于全部工程进行验收，单位：（略）
缺陷责任期终止后，发包人应退还剩余的质量保证金。
四、质量保修责任
1．属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。
承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。
2．发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。
3．对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相
应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。
4．质量保修完成后，由发包人组织验收。
五、保修费用
保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。
六、双方约定的其他工程质量保修事项：
工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其
有效期限至保修期满。
发包人(章)：承包方(章)：地址：（略）
开户银行：开户银行：
（略）：账号：
邮政编码：邮政编码：
FF000E;()DD000E;EE000E;