湖北楚新矿业有限公司2024年度九道河村光伏板迁改工程询比采购项目项目公告

第一章询比采购公告
根据我单位：（略）
一、项目概况和采购范围
1、项目概况：
3#-4#平硐间设有九道河村村集体光伏发电站，布置有大量光伏发电板。长皮带廊道工程一个大基础（A24/A25轴）位于此处，同时长皮带廊道建设完成后，廊道投影对光伏发电造成影响，受影响面积约为1.95亩。
（略）九道河村光伏板迁改工程采购预算金额为34.43万元，计划开始日期暂定2024年6月。
2、采购内容和范围:对现有光伏板拆除及迁改，包含但不限于现有光伏板拆除、新处光伏板安装、场地土石方清理、土石方挖填方、挡墙砌筑、（略）围栏、并网及政策处理等一切工作。
3、工期:合同签订后30日历天内完成所有工作，若因发包人原因造成工期延误的，工期顺延。
4、质量要求或服务标准:工程质量符合现行国家、地方及行业相关规范标准。
二、供应商资格要求
1、参加本次采购活动的供应商应当是中华人民共和国境内的√法人、□非法人组织、□自然人、□（略），同时还应具备如下条件：
√(1)资质要求:供应商应具备独立法人资格，且具有有效营业执照，经营范围中包含太阳能分布式电站安装或太阳能分布式电站施工或光伏电站安装或光伏电站施工。
（工程类：根据项目实际需求对营业执照、资质证书、安全生产许可证等提出相应要求；材料设备类：根据生产商及经销商的不同要求进行设立）
√（2）业绩要求:自2021年1月1日以来（以合同签订日期为准），承担过1项合同金额不低于15万元（含）的太阳能分布式电站安装或太阳能分布式电站施工或光伏电站安装或光伏电站施工业绩。（若上述业绩证明材料中不能体现主要工程内容、合同金额、日期的，除提供上述业绩证明材料外还应同时提供发包人出具的证明材料予以说明，否则业绩不予认可。）
√（3）项目负责人要求:/
√（4）信誉要求:近三年内（自2021年1月1日至竞价截止日期间）供应商及其法定代表人、拟委派项目负责人无行贿犯罪行为（（略）（（略）.cn/）网站页面显示内容为准并截图，时间以法院判决书判决日期为准）【查询方式：（略）
（5）其他要求：/
2、与采购人：（略）
3、本次项目不接受联合体参加采购活动。联合体响应的，应满足下列要求：(未填)
4、每个供应商最多可对1个标段（包件）进行响应，且允许中1个标段（包件）。
5、其他：/
三、采购文件的获取：（略）
1、（略）上下载时间：（略）:00至（略）:59。
2、潜在（略），网址为https://（略）.html进行供应商注册，无需办理CA。本项目采购文件和补充（答疑、澄清）、修（略）下载方式：（略）
3、潜在供应商对采购文件有疑问的，（略）递交。提交疑问截止日为（略）:00。采购人：（略）
四、响应文件递交等要求
1、响应文件递交的截止时间为：（略）:00；
2、响应文件递交方式：（略）
电子响应文件（正本）（略）上递交的方式：（略）
3、电子响应文件（正本）未在响应（略），将被拒收，后果由供应商自行承担。
4、参加多个标段（包件）采购活动的供应商，须分别对每个标段（包件）单独递交响应文件。
5、响应文件开启时间：（略）:00。
6、其他要求：/
五、发布公告的媒介
本次采购（略）(https://（略）)上发布。
六、联系方式：（略）
1、采购人：（略）
地址：（略）
联系人：（略）
电话：（略）
电子邮箱：（略）
地址：（略）
电话：（略）
3、系统维护联系电话：（略）
采购人：（略）
日期：（略）