药品园区3号库4分区隔断招标公告

第一部分询价公告
一、询价内容：(具体详见询价采购文件第二部分“用户需求书”)1、（略）就药（略）库4分区库内隔离进行公开询价，（略）进行投标。
2、工期/交货期：10天二、报价人资格要求：1、具有独立法人资格，需提供营业执照作为证明材料；2、未被列入失信被执行人名单(以提交询价响应文件截止日“信用中国”网站查询结果为准)；3、2021年7月1日(3年)起至提交询价响应文件截止日止，报价人无行贿犯罪记录(以投标截止日在“（略）”查询结果为准，时间以法院判决书判决时间为准)；3、具有一般纳税人资格，可提供增值税专用发票(必须在询价响应文件里提供下列四项证明材料中任意一项：1、主管税务部门出具的一般纳税人资格认定《税务事项通知书》；2、《增值税一般纳税人登记表》；3、（略）页；4、其他可证明报价人为一般纳税人的证明材料)；4、本项目不接受联合体参与；5、被列入浙江省机场集团供应商不良信用记录名单的单位：（略）
三、询价采购文件的获取：（略）
2、获取：（略）
四、提交询价响应文件截止时间与地点：（略）
2、询价响应文件提交地点：（略）
3、询价响应文件提交截止时间前未完成询价响应文件传输的，视为撤回询价响应文件。询价响应文件提交截止时间后送达的询价响应文件，（略）将予以拒收。
五、发布询价公告的媒介本次询价公告在以下媒介上发布：1、2、（略）官网（略）、（略）（略）、（略）（略）.gov.cn六、其他事项1、潜在报价人若对询价采购文件中的报价人资格条件、星号条款等重要内容有异议的，可在询价响应文件递交截止三日前通过书面形式提出(逾期不受理)，若采购人：（略）
七、成交规则：经评审的最低价法(税前)。
八、电子招标须知：
1、注册：（略）（航e招）（航e招）网址(https://（略）)，点击【供应商】模块，按指引进行注册，具体操作可在【服务指南】的“（略）”下载《投标操作手册》进行查看。
2、CA办理：各报价人需使用CA（略）上报价，为保证采购工作能顺利进行，请各（略）（航e招）（航e招）网址(https://（略）)，点击【CA办理】办理报价所用CA(电子询价响应文件盖章、生成、解密必须用到CA)。由于办理CA需要较长时间，建议需要办理的报价人尽早办理(CA办理联系电话：（略）
3、报价工具下载：（略）（航e招）（航e招）网址(https://（略）)，点击【服务指南】的“（略）”，下载“投标管家”程序并安装，注册手续完成后的所有程序均需登录“投标管家”完成。
九、采购人：（略）
联系人：（略）
第二部分用户需求
3号库4分区隔离工程量清单
（略）项目规格单位：（略）
1净化岩棉彩钢板防火，50mm厚钢板厚度0.45mm，表面PE喷涂岩棉容重≥100kg/m³平方米380.00
2镀锌方管10cm*10cm，4毫米厚，12根立柱，2根横档米210.00
3防火门钢质，甲级，双开1500*2250樘1.00
4辅材（安装时所需）项1.00
5墙面拆除平方米50.00
6人工工45.00
7小计
8税金（9%）
9工程总价
第三部分报价人须知
一、询价说明1、法规及文件解释本次询价并非法律意义上的询价采购，不适用政府采购的法律法规。报价人如对询价采购文件有异议，应当在提交询价响应文件截止时间3个工作日前书面向采购人：（略）
不论采购人：（略）
报价人一旦参与到本次采购中，即被视为接受了本次询价采购文件的所有内容，如有异议，均已在答疑截止时间前提出。
2、合格的报价人见第一部分的“报价人资格要求”。
3、其他要求3.1无论采购流程和结果如何，报价人自行承担采购活动中所发生的全部费用。
3.2合同实施过程中，成交人须与采购人：（略）
3.2采购代理服务费(无此费用的删除本条)4、定义4.1采购人：（略）
4.2报价人：系指参与本次报价的合格报价人。
4.3采购代理机构：（略）
4.4采购监督联系人：（略）
4.6询价响应文件：系指报价人参与本次询价活动所提供的资料。
二、询价采购文件1、询价采购文件的组成询价采购文件由询价采购文件目录所列内容及采购补充文件(如有)组成。
2、询价采购文件的获取：（略）
3、询价采购文件的澄清报价人对询价采购文件如有疑问，须在询价响应文件提交的截止时间三日前通过“投标管家”提交澄清要求。
采购人：（略）
4、询价采购文件的修改4.1在询价响应文件提交截止时间前，采购人：（略）
4.2为使报价人有足够的时间按修改文件要求修正询价响应文件，采购人：（略）
三、询价响应文件的编制1、询价响应文件1.1报价人应仔细阅读询价采购文件中的所有内容，按照询价采购文件要求，详细编制询价响应文件，提供相关技术文件、资料，对询价采购文件给予实质性响应，并保证询价响应文件的正确性和真实性。技术和商务如有偏离均应填写偏离表，如不填写，采购人：（略）
2、询价响应文件的组成2.1资格条件审查文件(1)企业法人营业执照；(2)法定代表人身份证明；(3)法定代表人授权委托书(响应文件由委托代理人签字时提供)；(4)一般纳税人资格证明(按第一部分的“报价人资格要求”提供)。
上述基本资格条件审查材料有一项不提供的，视为资格审查不通过。
2.2报价文件(1)询价响应函；(2)报价明细清单；2.3商务技术文件（1）报价人基本情况表；（2）服务大纲或技术规格书；（3）商务技术偏离表；（4）报价人认为需要的其他技术文件或说明。
3、询价响应文件的语言与询价有关的来往通知、函件和文件均应使用中文。
4、报价要求4.1有关本项目所需的一切费用均计入报价，采购人：（略）
4.3报价人的报价应按询价采购文件要求的格式、顺序编制，凡未按询价采购文件要求编制的询价响应文件将可能被拒绝。
★4.4本项目最高限价为万元，超过最高限价的报价为无效报价。
5、采购保证金5.1本项目报价人需要以银行转账或金融机构保函形式缴纳采购保证金，如采购保证金为金融机构保函形式的，与询价响应文件同时提交。如保证金以银行转账形式缴纳，应在询价响应文件提交截止时间前汇入指定帐户。
采购保证金的金额：人民币元整。
采购保证金指定缴纳帐户：开户名：开户银行：帐号：报价人提交采购保证金时需注明“项目采购保证金”(可简化填写)。
5.2报价人可在询价响应文件提交截止时间前通过“投标管家”提交采购保证金缴纳凭证(采用保
函形式的上传保函复制件)，经审核通过后可下载回执。
5.3如公示期间未收到任何异议，采购代理机构：（略）
5.4报价人可向采购代理机构：（略）
5.5发生下列情况之一，采购保证金将不予退还。
报价人在询价响应文件的有效期内撤回询价响应文件，或成交候选人在公示期间放弃成交的；(2)符合第八条不良行为之一且被列入浙江省机场集团供应商不良信用记录名单的；(3)报价人已在询价响应文件提交截止时间前上传的电子询价响应文件，但因报价人原因造成其电子询价响应文件未在规定时间内解密的；(4)成交人拒不支付采购代理服务费的，采购代理机构：（略）
6.2在特殊情况下，采购人：（略）
6.3同意延长有效期的报价人不能修改询价响应文件。
7、询价响应文件的签署和份数7.1电子采购项目不需要提交纸质询价响应文件，报价人应在询价响应文件提交截止时间前通过“投标管家”编制、生成、加密与提交电子询价响应文件。
7.2询价采购文件格式中要求加盖报价人印章、法定代表人(或委托代理人)印章的地方，报价人均应使用CA数字证书加盖报价人的单位：（略）
7.3★当询价响应文件由委托代理人签署时，该委托代理人必须是报价人单位：（略）
四、询价响应文件的提交1、提交询价响应文件截止时间1.1询价响应文件必须在规定的提交截止时间前按询价采购文件规定上传到“投标管家”。
2、询价响应文件的修改和撤回2.1报价人在报价以后如必须修改或撤回询价响应文件，必须在询价响应文件提交截止时间通过
“投标管家”进行修改。
五、开标程序1、采购人：（略）
3、（略）后，报价人、报价及其他内容将在将在“投标管家”开标栏目显示。
六、重新采购有下列情形之一的，报价人将重新组织采购；1、询价响应文件递交截止时间止，报价人少于3个的；2、经评审小组评审后否决所有报价的。
七、评审及合同签订1、评审1.1评审小组由5人及以上单数的具有相关经验的专业人员组成，负责对询价响应文件进行评审等。
1.2若出现下列情况之一的，经评审小组评审决议后，可认定为无效询价响应文件：(1)存在评审小组认定属于重大偏离条款的；(2)报价人资格条件不符合询价公告列明的“报价人资格要求”的；(3)询价响应文件字迹模糊、辨认不清的；(4)询价响应文件存在采购人：（略）
1.3错误的修正(1)报价响应函或报价明细表中用数字表示的数额与用文字表示的数额不一致时，一律以报价响应函中用文字表示的报价为准，计算商务分时不作调整。
(2)当报价响应函中的报价与报价明细表中的报价不一致，或报价明细表中存在计算错误时，询价小组按有利于采购人：（略）
该错误即使在评标阶段未被发现，采购人：（略）
2、推荐成交候选人评审小组将推荐经评审后的最低价格(按报价人承诺的增值税率扣除税金)的报价人为成交候选人。
3、成交候选人公示采购人：（略）
4、成交通知书公示结束后，采购人：（略）
5、签订合同5.1成交人应按成交通知书规定的时间、地点：（略）
5.2询价采购文件、成交人的询价响应文件和成交通知书均作为合同附件。
5.3拒签合同的责任成交人接到成交通知书后，在规定时间内借故否认已经承诺的条件而拒签合同者，以违约处理，并赔偿采购人：（略）
八、信用管理1、对于存在下列扰乱正常采购秩序、破坏公平竞争环境、违法违规投标、恶意未履约的供应商，采购保证金不予退还，列入浙江省机场集团供应商不良信用记录名单，（略）采购项目：(1)经查实采购阶段出现报价人相互串通投标行为或视为串标行为的，成交无效；(2)经查实报价人与采购人：（略）
2、评标委员会认为投标人存在串通投标嫌疑，但举证难度较大的，经浙江省机场集团采购领导小组会议审定，可参照第1条，列入浙江省机场集团供应商不良信用记录名单。
2、评审中，报价人存在下列情形之一的，且经询标澄清报价人无令人信服的理由和可靠证据证明其合理性的，经半数以上评审委员会成员确认，其谈判响应文件按无效谈判响应文件处理，不再对其进行评审，也不影响采购项目继续评审，即使最终无法认定串通报价行为成立，也不影响对其按无效谈判响应文件处理的结果：(1)不同报价人的谈判响应文件由同一单位：（略）
(13)报价人之间为谋取成交或者排斥特定报价人而采取的其他联合行动。
3、报价人通过弄虚作假、串通投标、行贿等行为获取：（略）
第四部分合同条款及格式
（略）药（略）库4分区库内
隔离项目合同
发包方（甲方）：（略）住所地：杭州萧山国际机场内
承包方（乙方）：住所地：
按照《中华人民共和国民法典》和《中华人民共和国建筑法》的规定，结合本工程具体情况，双方达成如下协议。
工程概况1.1工程名称：（略）
1.6合同价款（人民币大写）：，（小写）¥元人民币，增值税税率为%，不含增值税总金额为（大写人民币）：，（小写）¥元人民币，增值税税额为元。
在合同有效期限内，若因国家税收政策调整而引起的增值税税率变化的，应按照国家税收政策调整，合同总金额变更为原合同不含增值税货物或劳务价格与调整后税率计算税额的合计金额。
第一条甲方工作
2.1开工前7天，向乙方提供经确认的施工图纸或做法说明2份，并向乙方进行现场交底。全部腾空或部分腾空房屋，清除影响施工的障碍物。对只能部分腾空的房屋中所滞留的家具、陈设等采取保护措施，向乙方提供施工所需的水、电、气及电讯等设备，并说明使用注意事项。办理施工所涉及的各种申请、批件等手续。
2.2指派为甲方驻工地代表，负责合同履行。对工程质量、进度进行监督检查，办理验收、变更、登记手续和其他事宜。
2.3委托\（略）进行工程监理，（略）任命\为总监理工程师，其职责在监理合同中应明确，并将合同副本交乙方\份。
2.4在施工开始前负责保护好周围建筑物及装修、设备管线、古树名木、绿地等不受损坏，并承担相应费用。
2.5如确实需要拆改原建筑物结构或设备管线，负责到有关部门办理相应审批手续。
2.6协调有关部门做好现场保卫、消防、垃圾处理等工作。
第二条乙方工作3.1参加甲方组织的施工图纸或作法说明的现场交底，拟定施工方案和进度计划，交甲方审定。
3.2指派为乙方驻工地代表，负责合同履行。按要求组织施工，保质、保量、按期完成施工任务，解决由乙方负责的各项事宜。
3.3严格执行施工规范、安全操作规程、防火安全规定、环境保护规定。严格按照图纸或作法说明进行施工，做好各项质量检查记录。参加竣工验收，编制工程结算。
3.4遵守国家或地方政府及有关部门对施工现场管理的规定，从进场施工之日起，妥善保护好施工现场周围建筑物、设备管线、古树名木不受损坏，并承担相应费用。做好施工现场保卫和垃圾处理等工作，处理好由于施工带来的扰民问题及与周围单位：（略）
3.5施工中未经甲方同意或有关部门批准，不得随意拆改或损坏原建筑物结
构及各种设备管线。
3.6工程竣工未移交甲方之前，负责对现场的一切设施和工程成品进行保护，并承担风险和费用。
第三条关于工期的约定4.1甲方要求比合同约定的工期提前竣工时，应征得乙方同意，并支付乙方因赶工采取的措施费用。
4.2因甲方未按约定完成工作，影响工期，则工期相应顺延。
4.3乙方非因甲方原因不能按期开工或中途无故停工影响工期，或乙方非因甲方原因延误工期的，则工期不顺延，且乙方须向甲方承担工期延误的违约责任。
4.4因涉及甲方要求的设计或工程量变更或非乙方原因造成的停电、停水、停气及不可抗力因素影响，导致停工【48】小时以上（一周内累计计算），工期相应顺延。
第四条关于工程质量及验收的约定5.1本工程以施工图纸、作法说明、设计变更等国家制定的施工及验收规范为质量评定验收标准。
5.2本工程质量应达到国家质量评定合格标准。甲方要求部分或全部工程项目达到优良标准时，应向乙方支付由此增加的费用。
5.3甲、乙双方应在发现隐蔽工程时【15】日内办理隐蔽工程和中间工程的检查与验收手续。甲方有权对隐蔽工程和中间工程进行复验。若甲方要求复验时，乙方应按要求办理复验。若复验合格，甲方应承担复验费用，由此造成停工，工期顺延；若复验不合格，其复验及返工费由乙方承担，且工期不顺延。
5.4由于甲方提供的材料、设备质量不合格而影响工程质量，其返工费用由甲方承担，工期顺延。
5.5由于乙方原因造成质量事故，其返工费用由乙方承担，工期不顺延。
5.6工程竣工后，乙方应通知甲方验收，甲方自接到验收通知7日内组织验收，并办理验收、移交手续。如甲方在规定时间内未能组织验收，需及时
通知乙方，另定验收日期。
第五条关于工程价款及结算的约定6.1双方商定本合同价款采用第1种：（1）固定总价。
（2）固定单价。可调价格：\规则结算。
采用固定总价，如有变更需经结算审计，采用固定单价均需经结算审计。甲方委托工程造价咨询人按规定进行审核，并按最终审定的工程价款进行结算。核减追加费按核减额（包括全过程审计中联系单核减额）超过送审造价5％的幅度以外的核减额的5％计算，费用由乙方支付或由甲方从应付工程价款中扣缴；核增部分以核增额为基数，费率为5%，由乙方直接支付审查费用。
6.2工程竣工验收后，乙方提出工程结算申请并将有关资料送交甲方。款项支付：工验收合格后10日内一次性支付合同款的95%，剩余5%作为工程质保金，待质量保修责任期满，经发包人确认承包人已经完全履行质量保修责任，不存在任何违约行为后一并无息支付。若发包人发现承包人未完全履行质量保修责任，则发包人有权不向承包人支付该等质量保证金，且发包人不承担逾期支付的违约责任。
第七条关于材料供应的约定7.1本工程甲方负责采购供应的材料、设备，应为符合设计要求的合格产品，并应按时供应到现场。凡约定由乙方提货的，甲方应将提货凭证移交给乙方，由乙方承担运输费用。由甲方供应的材料、设备发生了质量问题或规格差异，对工程造成损失，责任由甲方承担。甲方供应的材料，经乙方验收后，由乙方负责保管，甲方不用支付保管费。由于乙方保管不当造成损失，由乙方负责赔偿。
7.2凡由乙方采购的材料、设备，如不符合质量要求或规格有差异，应禁止使用。若已使用，对工程造成的损失由乙方负责。
第八条有关安全生产和防火的约定
8.1甲方提供的施工图纸或作法说明，应符合《中华人民共和国消防法》和有关防火设计规范。
8.2乙方在施工期间应严格遵守《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国消防法》、《建设工程质量管理条例》、《建设工程安全生产管理条例》和其他相关的法律、法规、规范。
8.3由于甲方确认的图纸或作法说明，违反有关安全操作规范，消防条例和防火设计规范，导致发生安全或火灾事故，甲方应承担由此产生的一切经济损失。
8.4由于乙方在施工生产过程中违反有关安全操作规程、消防条例，导致发生安全或火灾事故，乙方应承担由此引发的一切经济损失。
第九条违约责任9.1由于甲方原因导致延期开工或中途停工的，甲方应补偿乙方因停工、窝工所造成的损失。每停工或窝工一天，甲方支付乙方合同总价的0.05%。
9.2由于乙方原因，逾期竣工，每逾期一天，乙方支付甲方合同总价的0.05%元违约金；如延误工期达到【15】日的，甲方有权解除本合同，并要求乙方支付违约金【10000】元；本条规定的违约金不足以弥补甲方损失的，乙方应当另行向甲方承担赔偿责任。
9.3乙方应妥善保护甲方提供的设备及现场堆放的家具、陈设和工程成品，如造成损失，应照价赔偿。
9.4未经甲方同意，乙方擅自拆改原建筑物结构或设备管线，由此发生的损失或事故（包括罚款），由乙方负责并承担损失。
9.5除本合同另有约定外，任何一方违约应当就因此给对方造成的损失承担赔偿责任。
第十条争议或纠纷处理10.1本合同在履行期间，双方发生争议时，在不影响工作进度的前提下，双方可采取协商解决或请有关部门进行调解。
10.2当事人不愿通过协商、调解解决或者协商、调解不成时，本合同在执
行中发生的争议双方同意由甲方所在地人民法院诉讼管辖解决。
第十一条履约保证金无第十二条附则12.1本工程保修事宜由双方签订保修协议。
12.2本合同肆份，甲方执叁份，乙方执壹份，具有同等法律效力。12.3本合同履行完成后自动终止。
12.4本合同包含以下附件，附件与本合同具有同等法律效力。
（1）（略）廉洁自律承诺书（2）工程质量保修书（3）安全文明施工协议书
（以下为签署页）甲方（盖章）：乙方（盖章）：法定代表人：法定代表人：（或）代理人：（或）代理人：单位：（略）
附件1
（略）
廉洁自律承诺书
（略）：（略）项目招标要求，参加项目投标。在投标过程中及中标后，我们将严格遵守国家法律法规和贵司招标文件要求，并郑重作出如下承诺和保证：一、不以任何形式，无论是主动或是被动的，（略）聘请的包括但不限于项目设计、监理、招标代理：（略）
七、（略）有关人员或项目第三方人员有故意设置障碍或推诿刁难我方人员参与正常投标项目建设活动以索要好处等行为，（略）纪检监察部门举报，举报电话：0571－（略）。
八、如违反上述廉洁自律承诺，贵公司有权：立即取消我单位：（略）
承诺人单位：（略）
法定代表人：或委托代理人：
年月日
附件2：
工程质量保修书
发包人（全称）：（略）
承包人（全称）：
发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商一致就[药（略）库4分区库内隔离项目]（工程全称）签订工程质量保修书。
一、工程质量保修范围和内容承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。
质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，（略），电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容：本次工程所涉及的所有内容。
二、质量保修期根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下：1．地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使用年限；2．屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗为5年；3．装修工程为2年；4．电气管线、给排水管道、设备安装工程为2年；
5．（略）为2个采暖期、供冷期；6．住（略）内的给排水设施、道路等配套工程为2年；7．其他项目保修期限：1年。质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。
三、缺陷责任期工程缺陷责任期为12个月，缺陷责任期自工程竣工验收合格之日起计算。
单位：（略）
缺陷责任期届满后，缺陷责任期届满后，经发包人确认核实，承包人不存在违约情形以及质量保修不存在问题后15天内无息返还质保金。
四、质量保修责任1．属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起2天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以自行委托他人修理。费用从质量保证金中扣除。修复部分的质保期自修复之日起重新开始计算。
2．发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场进行持续抢修直至修复。
3．对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。
4．质量保修完成后，由发包人组织验收。验收不合格的，发包人有权自行委托第三方修理，全部费用由承包人承担，由发包人与第三方确认后直接从质保金中扣除。
五、保修费用保修费用由造成质量缺陷的责任方承担；对责任方的确定产生疑问或争议的，依发包人委托的鉴定机构所出具的独立报告来确定。
六、双方约定的其他工程质量保修事项：
1、在承包人人员到达之前，发包人可采取适当的应急措施，费用由承包人承担。
2、遇下列特殊情况的，承包人同意发包人或管理单位：（略）
a．紧急抢修事故时，为避免损失进一步扩大；b．直接影响到工程正常运行或危害人身财产及财产安全时；3、发包人或工程管理单位：（略）
4、因工程质量问题发生工程维修费用或对第三人赔偿损失的，发包人通知承包人应承担的费用或损失金额，承包人应于收到通知后7日内支付通知书中确定的金额。
5、承包人负责保修的质量，工程保修项目完成后须经发包人或工程管理单位：（略）
对同一工程质量问题承包人维修两次后，再次发生该质量问题的，发包人工程管理部门有权安排自行维修、委托其他单位：（略）
6、工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同盖章，作为本施工合同附件，其有效期限至质保期届满且发包人书面确认承包人完成全部保
修工作止。
发包人(公章)：承包人(公章)：
附件3：
安全文明施工协议书
发包人：（略）承包人：
为了保护公民人身和国家财产安全，保障机场安全、有序运行和工程施工安全，保持良好的施工、生活秩序和饮食、环境卫生，维护双方的合法利益，明确双方责任，确保杭州萧山国际机场工程建设的顺利进行。根据国家现行的有关法律、法规和安全生产规范、规程及标准，经双方协商，签订本《安全文明施工协议书》。
一、发包人对承包人实行安全目标管理，安全目标的具体内容是：1、无责任死亡事故和群伤事件。
2、无重大经济责任事故。
3、无空防安全事故。
4、无影响机场运行的不安全事件。
5、无七类重大刑事案件（杀人、绑架、强奸、放火、爆炸、劫持、故意伤害致死）及其它严重、恶性案件。
6、无因未足额、及时发放工资发生劳资纠纷。
7、无集体食物中毒事件。
8、无计划外生育。
9、无因上述原因引发无序维权事件。
上述情况的认定按国家和行业的有关规定和标准执行。
二、发包人的权利和义务10、发包人有权对承包人执行国家和行业法律、法规、规章和技术标准以及
履行工程合同和本协议书情况进行监督、检查和考核，有权监督承包人消除不安全隐患，承包人懈怠或拒绝本协议条款组织安全文明施工的，经发包人书面通知未按时限和要求整改的，发包人有权对违反协议行为追究违约责任或责令承包人停工整改直至终止合同。
11、发包人联系和协调机场公安机关，督促施工单位：（略）
12、发包人利用施工例会等定期分析和掌握工程的治安情况，通报当前治安形势，交流工作经验，协助处理相关问题。
13、承包人未按要求配备安全设施、设备、器材，未在限定期限内整改的，发包人有权直接购置并配足，另增加20%的管理费，费用由承包人承担。
14、依据民航行业和标化工地要求，工地及临舍实施封闭管理，进出工地的人员和车辆实行通行证管理制度，发包人协助承包人及时办理相关人员和车辆的施工通行证件。发包人组织承包人项目部管理人员、班组长参加专门的安全教育培训和考试（主要是机场运行、空防、不停航施工等方面安全知识），承包人应按行业规范对施工人员进行安全教育培训，承包人不履行安全教育培训的，发包人可强制组织有偿培训及其它强制措施。
15、发包人建立由监理、施工、设计单位：（略）
16、发包人对承包人的临时设施（包括临时宿舍）进行统一规划和监管，完成后临时设施场地应按发包人要求恢复原状。
17、发包人应当向承包人提供施工现场及（略）域内供水、排水、供电、供热、通信、广播电视等地下管线资料，气象和水文观测资料，相邻建筑物和构筑物、地下工程的有关资料，并保证资料的真实、准确、完整。承包人因建设工程需要，向发包人查询前款规定的资料时，发包人应当及时提供。
18、发包人不得对承包人提出不符合建设工程安全生产法律、法规和强制性标准的要求，不得要求承包人购买、租赁、使用不符合安全施工要求的安全防护用具、机械设备、施工机具及配件、消防设施和器材等，不得随意压缩合同约定的工期。
19、发包人应按合同约定如期支付承包人工程款。
三、承包人的安全、文明权利和义务遵守《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程安全管理条例》、《浙江省建筑业管理条例》、《建筑施工安全检查标准》、《浙江省建筑安全文明施工标准化工地管理办法》、《（略）建设工地职工宿舍安全使用与管理》、《杭州萧山国际机场建设工程安全文明施工管理规定》和《杭州萧山国际机场建设工程安全文明施工应用手册》以及其他安全文明的法律、法规，遵守机场有关安全管理的规章制度。
（一）安全文明施工管理20、落实施工安全责任，所涉工程依法实行总分包制的，总包单位：（略）
21、承包人应开展风险管理，结合风险评估结果有针对性地制定和落实施工安全技术措施。
22、承包人安全管理规章制度、操作规程、安全技术措施和专项施工方案以及项目经理：（略）
22.4起重吊装工程；22.5脚手架工程；22.6焊接、切割、爆破、拆除作业工程；22.7国务院建设行政主管部门或其它有关部门规定的其它危险性较大的工程。
23、承包人不得在机场和机场净空（略）范围内施放烟花、爆竹、气球等升空物体；建筑生活垃圾定点集中堆放，及时清运，不得随意焚烧垃圾等物品制造烟雾；不得饲养动物；不得随意丢弃飘浮物。
24、承包人必须按照发包人的规划要求搭设临时设施，并经发包人验收合格方准使用。但发包人的验收并不免除承包人对其搭设的临时设施的安全承担全部责任。
25、施工现场实行封闭式管理，沿工地四周连续设置围档，大门应设专职保安实施不间断的监管，并设监控设施。围档材料要求坚固、稳定、统一、整洁、美观，宜采用硬质材料。围挡设置高度不低于2.5米，（略）域与机场（略）间应设置硬质围档，并加装防攀爬设施。
26、承包人应做好装修施工阶段成品保护工作，按照“谁主管、谁负责；谁使用、谁负责；谁管理、谁负责”的原则，制定成品保护管理办法，层层签订成品保护责任书，真正落实成品保护现场管理的各项措施。
27、为保障民工合法权益，承包人还应承担以下义务：27.1承包人应当在民工上岗作业之前，与下属劳务单位：（略）
27.2承包人应当监管下属劳务单位：（略）
支付工资、付款方式：（略）
27.3承包人与下属劳务单位：（略）
27.4承包人要按合同约定如期支付下属劳务单位：（略）
27.5承包人支付下属劳务单位：（略）
27.6承包人应制定相关约束性制度，落实措施，预防、杜绝下属劳务单位：（略）
27.7若民工或下属劳务单位：（略）
27.8一旦发生民工无序维权，承包人主要领导应当及时到场，督促下属劳务单位：（略）
发包人对承包人的上述工作有随时监督检查的权利，承包人应积极配合发包人的检查。
（二）空防安全管理28、必须严格遵守民用航空安全、空防管理的法律、法规和机场安全管理的各项规章制度。属于机场不停航施工项目或需进入机场（略）施工的项目，其人员和车辆实行机场（略）通行证管理制度。
29、通行证的办理遵从《杭州萧山国际机场（略）通行证管理办法》规定。在申请办理人员通行证时应当提供真实有效的身份证明、证照及其它相关资料，并进行背景调查，防止有违法、犯罪记录的人员进入施工队伍；在申请办理车
辆通行证时应当提供车辆、设备的有效证件和检验记录，并对其真实性负责。
上述通行证由承包人提出申请，报发包人备案，办证费用由承包人自理。
30、进入机场（略）施工的人员和车辆需由发包人派员负责引领并主动接受机场管理人员的安全检查，服从机场相关职能部门的监管，无通行证者一律不得进入。
31、应当加强通行证的管理，建立管理台帐。通行证仅限持证本人、本车使用，严禁转借、涂改和冒用；持证人员发生调离、辞退、开除等情况的，应及时收回通行证交由发包人报机场公安机关注销；如发生人员和车辆通行证遗失的，应在第一时间向发包人报告；持证车辆重新调配或报废的，应及时将通行证交由发包人申报注销。上述环节因承包人管理不力发生问题的，承包人应承担由此引发的一切后果和责任。
32、距运行中的（略）围界5米内严禁堆放材料、设施和停放车辆、机具。临近（略）一侧施工围栏必须做到符合高度要求，牢固可靠。施工期间，属于机场不停航施工或需进入机场（略）施工的，安全员必须坚守岗位并加强巡查和管理，同时加强对施工人员的空防安全教育，杜绝施工人员攀爬、翻越、跨越隔离围栏及其他安全防护设施和向（略）内传递物品等影响机场运行、空防安全的事件。
（三）不停航施工安全管理（仅指进入（略）令），严格按照发包人制定的有关《不停航施工组织管理方案》进行施工，主要包括但不限于以下内容：33.1、在机场有飞行任务期间，禁止在跑道端之外300米以内、（略）线两侧60米以（略）域进行任何施工作业。如承包人需在跑道端300米以外、（略）线两侧60米（略）域施工的，机具、车辆的高度不得穿透障碍物限制面。除特别批准外，在滑行道、机坪道面边线以外施工的，应当与道（坪）边
线保持7.5米加上本机场使用最大机型翼展宽度0.5倍的距离。
33.2、实行不停航施（略）域，开挖的明沟和施工材料堆放处，必须根据发包人要求用桔黄色小旗标识以示警告；在低能见度的白天和夜间，应当按照发包人要求加设红色恒定灯光；材料和临时堆放的施工垃圾应当采取防止被风或飞机尾流吹散的措施。
33.3、施工机具须停放在指定（略）域内。机场开放运行期间，必须严格控制施工机械的活动范围，杜绝出现机具、车辆侵入飞行（略）或超越机场净空限制面等情况。
（四）社会治安管理34、遵守国家治安管理法律法规和发包人制定的各项社会治安综合治理管理规定，（略）（略）络体系，配备专职（兼职）综治联络员，负责治安、交通、消防、帮教、计生等综合治理工作，建立和健全群防群治力量及各项治安保卫制度，治安联络员名单和有关制度要报发包人和机场公安机关治安管理部门备案。
35、进出口大门应设立门卫，人员和车辆凭发包人制发的施工通行证进出，并接受发包人安保人员或机场公安管理人员查验。
36、做好内部的治安防范工作，对重要部位和物资、设备，要落实人防、物防和技防的措施，积极配合公安机关组织的治安联防活动。
37、加强对施工人员的遵纪守法教育，预防“黄、毒、赌”、斗殴、偷窃等违法违纪行为的发生，主动接受发包人和机场公安机关的指导、检查、监督、考核。
38、认真排查、调处各类矛盾，及时消除不稳定因素，杜绝各类社会矛盾引发的群体性事件的发生。
39、制定包括重大安全生产事故、（略）交通事故、重大消防安全事故、重大刑事案件以及群体性事件等突发性事件在内的应急处置预案，一旦发生，及时报告发包人和上级主管部门并做好处置工作。
40、员工宿舍必须定人定位，不得男女混住，不准留宿身份不明的人员，留客住宿必须经项目部负责人同意，并登记备查，保证生产、（略）的安全。
41、加强对施工人员的管理，外来人员拟居住30天以下的，应及时到机场公安机关申报暂住登记；拟居住30天以上的年满16周岁人员，应在10天内到机场公安机关申领《居住证》。
42、负责工程建设期间施工队伍中的计划生育工作，做好孕情监测，确保无计划外生育的情况发生。
（五）消防安全管理43、遵守国家消防法律法规，建立和健全消防管理规章制度，明确消防安全责任人，（略）络（配备专职或兼职消防员），建立消防应急队伍，并报发包人和机场公安局消防部门备案。
44、制定用火、用电、使用易燃易爆及危险化学物品等各项消防安全操作规程，设置消防通道、消防水源、配备必须的消防设备和灭火器材，并在重点场所重点部位设置消防警示标志。
45、施工中使用明火，使用电、气进行焊接和切割作业，须经机场公安消防管理部门审查批准，并在施工现场设置专门的防火监护人、接火盆、配足有效的灭火器材、清理附近的可燃物等。
46、对施工人员进行消防安全教育，使其熟悉本岗位防火措施、遇险报警、初期扑救及自救逃生的知识和技能。
47、自行搭建临时用房应符合防火设计规范，建立、健全员工宿舍消防安全管理规章制度，加强员工宿舍消防安全、用电安全管理，严禁不按规定用火和私拉乱接电线、严禁使用大功率电器。
（六）交通安全管理48、加强对下属员工、驾驶人员、承运单位：（略）
49、与承运单位：（略）
50、确保各类运输车辆技术状况良好，不得使用假牌、假证、无号牌、无行驶证、无保险和带故障、检验不合格的运输车辆。
51、（略）线和限定速度行驶，不得违反车辆装载规定，（略）抛洒装载物。进入（略）施工车辆应安装并开启黄色警示灯。
52、在施工现场内及进、出口处设置必要的交通标志，预防交通事故的发生。
53、占用、（略），（略）架设、铺设管线以及大型机械进出机场须提前与发包人协商，征得发包人和机场公安局交警队同意，并采取防护措施和设置明显警示标志方可实施。
四、违约责任54、本《安全文明施工协议书》是工程施工合同的重要组成部分，协议双方必须严格遵守和履行，如有违反，发包人可以追究承包人责任；承包人违约情况严重，或是社会影响恶劣，又或是造成发包人或第三方重大损失，发包人可解除施工合同且不须向承包人承担任何补偿、赔偿的责任。
55、根据工程施工合同规定，承包人的履约保证金中20%为履行本协议的保证金。承包人在生产施工中一旦发生责任事故造成发包人或第三方损害而未予赔偿的，发包人有权直接从履约保证金中扣除或支付赔偿费用，如发包人的损失超过该部分保证金的，发包人有权扣除全部履约保证金，并向承包人追偿实际损失。承包人未实现本协议安全管理目标的，视违反的程度以及实际损失情况扣除本协议部分或全部履约保证金；违反上述安全文明施工管理、空防安全管理、不停航施工安全管理、社会治安管理、消防安全管理或交通安全管理条款的，发包人将严格按照本协议约定扣除承包人全部履约保证金，并将严格按
照本协议附件《基建项目安全文明施工违约金扣除标准》约定扣除违约金，若履约保证金不足以弥补发包人的损失，则发包人有权继续追偿。若导致发包人遭受第三方的索赔，则发包人有权要求承包人承担该等赔偿责任。
56、承包人未尽本协议27条应尽义务，致使民工或下属劳务单位：（略）
承包人未尽本协议27条应尽义务，（略）、封门、冲关、静坐、上访、私贴标语、殴打他人、损毁财物、扰乱秩序、绝食、自焚、自杀等方式：（略）
57、承包人确认本协议约定的违约金、罚款或赔偿金标准合理，承包人同意受发包人依据本协议书所制定的具体违约金、罚款或赔偿金标准的约束，承包人确认其已明白无误的了解该等具体的扣罚标准，承包人承担了该等违约金、罚款和/或赔偿金并不免除其应按合同约定予以全面履行的义务和责任。
五、本协议书附于《（略）药（略）库4分区库内隔离项目施工合同》后，本协议书自发包人、承包人共同盖章后生效。
发包人（盖章）：承包人（盖章）：
第五部分询价响应文件格式
药（略）：ZJJC-（略）
询价响应文件
报价人全称：(加盖单位：（略）
年月日
一、资格审查文件
(一)报价人企业法人营业执照；
(二)法定代表人身份证明
报价人名称：（略）
特此证明。
报价人名称：（略）
法定代表人身份证复印件
(三)法定代表人授权委托书
：（略）先生/女士(（略）码：，（略）的职务是：，联系电话：（略）
特此告知。
报价人名称：（略）
委托代理人身份证复印件
(四)一般纳税人资格证明(按第一部分的“报价人资格要求”提供)
(五)委托代理人的单位：（略）
二、报价文件
(一)询价响应函
（略）：根据贵方药（略）：ZJJC-（略）)的询价采购文件，我方承诺如下：1、本次报价为：(大写)元(￥元)人民币，同时我方承诺可提供增值税为9%的增值税专用发票。
2、服务期/工期/交货期：响应询价采购文件要求。
3、本报价人遵守询价采购文件的有关规定和收费标准，忠实地履行按询价采购文件规定买卖双方签订的合同责任和义务。
4、本报价人已详细审查全部询价采购文件，包括补充文件(如果有的话)，我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。
5、本报价人单位：（略）
6、本询价响应文件有效期为询价响应文件提交截止之日起120日历天。
7、与本次报价有关的一切正式往来信函请寄：
法定代表人或其委托代理人(签字或盖章)：报价人名称：（略）
注：未按照本询价响应函要求填报的将被视为非实质性响应，从而可能导致该询价响应文件被拒绝。
（二）报价明细表
（略）项目规格单位：（略）
1净化岩棉彩钢板防火，50mm厚钢板厚度0.45mm，表面PE喷涂岩棉容重≥100kg/m³平方米380.00
2镀锌方管10cm*10cm，4毫米厚，12根立柱，2根横档米210.00
3防火门钢质，甲级，双开1500*2250樘1.00
4辅材（安装时所需）项1.00
5墙面拆除平方米50.00
6人工工45.00
7小计
8税金（9%）
9工程总价
注：报价人应认真填报报价表中的所有内容，有关报价的详细说明可在本表后附页予以说明。对没有
填报的费用，采购人：（略）
报价人名称：（略）
法定代表人或其委托代理人(签字或盖章)：
日期：年月日