宁波机场空港大道绿化改造提升项目招标公告

第一章招标公告1.招标条件宁波机场空港大道绿化改造提升项目(项目名称：（略）
2.招标范围和内容2.1招标范围和内容：项目主要是对宁波机场空港大道的绿化短板进行改造提升，包含中央、两侧及滨河绿化带绿化改造提升；搓（略）路口绿化景观制作；（略）口绿化改造提升。
2.2工期：本工程暂定自【】年【】月【】日开工，绝对工期总共为【30】日，开工日期具体时间以甲方开工令等书面通知为准。前述合同工期已充分考虑停电、停水、设计变更、工程量增减等不确定因素可能对施工进度造成的影响，除经甲方签证同意，否则合同约定的工期不得变更。因甲方原因造成工期延误，则相应工期顺延但费用不予补偿。
3.投标人资格要求3.1本次招标要求投标人须：
①具有独立法人资格，需提供营业执照作为证明材料；
②未被列入失信被执行人名单(以投标截止日在“（略）”查询结果为准)；
③2021年1月1日起至投标截止日止，投标人、拟派项目负责人无行贿犯罪记录(以投标截止日在“（略）”查询结果为准，时间以法院判决书判决时间为准)；
④具有一般纳税人资格，可提供增值税专用发票(需提供下列四项证明材料中任意一项：1、主管税务部门出具的一般纳税人资格认定《税务事项通知书》；2、《增值税一般纳税人登记表》；3、（略）页)；4、其他可证明投标人为一般纳税人的证明材料；
⑤自2021年1月1日以来(时间以合同签订日期为准)具有单个合同金额100万元人民币及以上的绿化景观类施工业绩。提供合同作为证明材料，如合同中无法体现业绩评审关键信息的，另提供业主(用户)证明文件。
3.2本次招标要求拟派项目负责人须：
①具有在投标人单位：（略）
3.3本次招标不接受联合体投标。
3.4被列入浙江省机场集团供应商不良信用记录名单的单位：（略）
4.招标文件的获取：（略）
4.2每本招标文件收取工本费人民币500元整，售后不退。
工本费支付方式：（略）
“投标管家”内采用支付宝扫描二维码
汇款至以下指定账户(汇款时请备注项目及投标人单位：（略）
户名：（略）
银行：中信银行杭州西湖支行
（略）：（略）（略）
4.3获取：（略）
5.投标文件的提交5.1投标文件提交的截止时间：2024年07月26日13时30分(北京时间)。
5.2投标文件提交地点：（略）
5.3投标截止时间前未完成投标文件传输的，视为撤回投标文件。投标截止时间后提交的投标文件，（略）将予以拒收。
6.发布公告的媒介本次招标公告在以下媒介上发布：
6.1（略）(航e招)https：//（略）
6.（略）官网http：//（略）
6.（略）http：//（略）
6.4（略）http：//（略）.gov.cn
6.5（略）https：//（略）
7.其他事项7.1潜在投标人若对投标人资格条件、星号条款等招标文件内容有异议的，可在招标文件规定时间前通过“投标管家”提出(逾期不受理)，若招标人：（略）
7.2★当投标文件由委托代理人签署时，该委托代理人必须是投标人单位：（略）
7.3★投标函载明的拟派项目负责人必须是投标人单位：（略）
8.电子招标须知：8.1注册：（略）(航e招)网址(https：//（略）)，点击【供应商】模块，按指引进行注册，具体操作可在【服务指南】的“（略）”下载《投标操作手册》进行查看。
8.2CA办理：各投标人需使用CA（略）上投标，为保证投标工作能顺利进行，请各（略）(航e招)网址(https：//（略）)，点击【CA办理】办理投标所用CA(电子投标文件盖章、生成、解密必须用到CA)。由于办理CA需要较长时间，建议需要办理的投标人尽早办理(CA办理联系电话：（略）
8.3投标工具下载：（略）(航e招)网址(https：//（略）)，点击【服务指南】的“（略）”，下载“投标管家”程序并安装，注册手续完成后的所有程序均需登录“投标管家”完成。
9.招标人：（略）
10.（略）(系统操作事项咨询)联系人：（略）
11.招标代理：（略）
招标代理：（略）
联系人：（略）