江西通服金源大厦13层装修改造项目EPC总承包

江西通服金源大厦13层装修改造项目EPC总承包招标公告
本招标项目为江西通服金源大厦13层装修改造项目EPC总承包（（略）：TF-JXCKZB-（略）），（略），（略）。项目资金已落实，具备招标条件，现进行公开招标，有意向的潜在投标人（以下简称投标人）可前来投标。
1.项目概况与采购内容
1.1项目名称：（略）
1.2项目地点：（略）
1.3项目概况：（略）对位（略）进行设计、采购、装修施工及消防工程，涉及建筑面积1037平方米，改造内容包含装饰装修、水电安装、空调暖通、智能化工程、家具采购及消防工程。
1.4工程投资：本项目总投资含税（略）.27元。
1.5招标范围：投标人必须按照招标人：（略）
①设计及技术服务：本项目装饰装修、水电安装、空调暖通、智能化工程、家具采购及消防工程等工程的方案设计及施工图设计详见设计任务书；
②建安工程施工范围：装饰装修、水电安装、空调暖通、智能化工程、家具采购及消防工程、部分拆除工程。
1.6标段划分：一个标段。
1.7资金来源：企业自筹。
1.8质量要求：
工程设计质量标准：符合国家现行行业规范且达到工程设计审查合格要求；
工程施工质量标准：符合国家工程质量验收标准合格要求。
设备材料釆购质量标准：购置的设施设备、材料等必须符合国家的规定和招标人：（略）
1.9工期：总工期4个月。
2.投标人资格要求
1.1投标人基本资格要求：
（1）投标人（如为联合体，联合体各成员单位：（略）
（2）投标人资质要求：
1）设计资质：投标人（或联合体成员中的设计单位：（略）
2）施工资质：投标人（或联合体成员中的施工单位：（略）
（3）投标人业绩要求：
①设计业绩（投标人或联合体中的设计单位：（略）
②施工业绩（投标人或联合体中的施工单位：（略）
注：本招标文件中公共建筑指：办公建筑（（略）、政府部门办公室），商业建筑（指商场、金融建筑、（略）），旅游建筑（指旅馆饭店），科教文卫建筑（指文化、教育、科研、医疗、卫生、体育建筑），通信建筑（指邮电、通讯、广播用房）以及交通运输类建筑（指机场、车站等建筑）。
（4）拟派项目负责人要求：具有有效的二级或以上注册建造师执业资格（专业：建筑工程），并具有建设行政主管部门核发的合格有效的安全生产考核合格证书B证。
（5）拟派设计负责人要求：具备建设行政主管部门核发的合格有效的二级及以上注册建筑师执业资格证书：
（6）投标人信誉要求：
未出现被列入“信用中国”网站（（略）.cn)失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信记录名单（邀请函发布前从最高人民法院失信被执行人信息库中删除的除外），（略）站查询截图。
（7）本项目招标接受联合体投标，组成一个投标联合体的成员最多两家，分别为施工方和设计方。同时联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在本标段中投标。
（8）外埠来赣施工单位：（略）
1.2投标人不得存在下列情形
（略）投标人不得存在下列情形之一
(1)为招标人：（略）
(2)被依法暂停或取消投标/投标资格的；
(3)被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照；
(4)进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形；
(5)在最近三年内（自2021年7月1日起）被相关行业主管部门或司法机关认定骗取中标/中标、严重违约、重大工程质量或者安全问题的；
(6)在最近五年内（自2019年7月1日起）被判处单位：（略）
(7)在最近五年内（自2019年7月1日起）被判处合同诈骗罪的（以“（略）”的生效判决为准）；
(8)被最高人民法院认定为失信被执行人的(以“信用中国”网站（（略）.cn）（略）公布的失信被执行人名单为准)，已执行完毕或不再执行的除外；
(9)（略）中列入严重违法失信企业名单的；
(10)法律法规、招标文件限定的其他情形。
（略）单位：（略）
2.资格审查方法
本项目将进行资格后审，资格审查标准和内容见招标文件第三章“评标办法”，凡未通过资格后审的投标人，其投标将被否决。
3.招标文件获取：（略）
4.1招标文件获取：（略）
（略）招标文件获取：（略）
（略）购买招标文件时须提供以下证明文件，只有经过招标代理：（略）
（1）营业执照复印件加盖公章；
（2）授权委托书及委托代理人身份证复印件加盖公章；
（3）文件费支付凭证。
4.3招标文件每套售价300元人民币，售后不退。
汇款信息如下：
帐户名称：（略）
开户银行：（略）南昌桃苑支行
（略）：（略）（略）
转款备注：TF-JXCKZB-（略）项目文件工本费
4.投标文件的递交
4.1投标文件递交截止时间（即投标截止时间）：2024年8月12日9时30分。
4.2投标文件递交地址：（略）
4.3本次招标将于上述投标文件递交截止的同一时间，在同一地点：（略）
4.4出现以下情形时，招标代理：（略）
（略）逾期送达或者未送达指定地点：（略）
（略）未按照招标文件要求密封的；
（略）未按照本公告要求获得本项目招标文件的。
5.发布公告的媒介
本招标公告同时在中国通服采招门户（https://（略））、（略）(（略）)上发布，其他媒介转载无效。
6.联系及异议接收方式：（略）
9.1联系方式：（略）
招标人：（略）
地址：（略）
联系人：（略）
电话：（略）
招标代理：（略）
地址：（略）
联系人：（略）
电话：（略）
电子邮件：gongqiangqiang.（略）@chinaccs.cn
邮编：330025

招标代理：（略）
2024年7月22日