中国绿发投资集团有限公司直属总包委托2024年第11批集中采购招标公告（包1）

第一章招标公告
（略）直属总包委托
2024年第11批集中采购招标公告
（略）：CGDG-（略）-JZ11-ZBZB
1.招标条件
自企业自有资金，（略）为招标代理：（略）
现对该项目进行公开招标。
2.项目概况与招标范围
详见附件。
3.投标人资格要求
3.1投标人须满足如下通用资格要求：
（1）本次招标要求投标人须为中华人民共和国境内依法注册的法人或非法人组织
须具备相应项目的实施能力，并在人员、设备、资金等方面具有保障如期完成项目等
承担采购项目的能力。
（2）法定代表人或单位：（略）
得参加同一标包投标或者未划分标包的同一采购项目投标。
（3）取得国家法律、法规、部门规章及规范标准规定的有效许可证。取得招标文
件要求的有效认证证书。
（4）（略）《供应商关系管理办法》、《关于供应商不良行
为处理情况的通报》的规定，不存在导致其被暂停中标资格或取消中标资格的不良行为且在
处理有效期内：不得存在《招标投标法》第53条所列违法行为，不得存在开标日前1年内
被司法机关立案、判决结果为败诉（拖欠农民工工资）并承担主要责任。
（5）根据最高人民法院、国家发改委等9部门联合印发的《关于在招标投标活动
中对失信被执行人实施联合惩戒的通知》的规定，投标人不得被人民法院列为失信被
执行人。
（6）投标人不（略）（略）中列入严重违法失
信企业名单或列入经营异常名录信息的。
3.2投标人须满足相应招标项目的专用资格要求：
详见附件。
3.3除专用资格要求中明确接受联合体投标的项目外，不接受联合体投标。
3.4如接受联合体投标的，投标人还应遵守以下规定：
（1）联合体各方均应满足3.1款和3.2款的规定。
（2）联合体各方应按照招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头
人和各方的权利义务。
（3）联合体牵头人代表联合体各方负责获取：（略）
（4）由同一专业的单位：（略）
（5）联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在同一标包中投标。
3.5除专用资格要求中明确接受代理商投标的项目外，不接受代理商投标。
专用章
3.6本次招标不接受代理投标。
3.7各投标人均可就本次招标的部分或全部标包投标。
4.招标文件的获取：（略）
4.1本次实行发售电子版招标文件，不再出售纸质招标文件，所有招标文件及其电
子版的版权均归招标人：（略）
4.2凡有意参加投标者，请于2024年7月23日上午9时至2024年7月27日下午x
时（北京时间，下同），（略）（https://（略），使用谷
歌浏览器，下同）注册（新用户）、报名，并在递交标书费和代理机构：（略）
标文件。
（略）报名的具体流程：（略）→顶部点击采购项目管理→项目清单→选择批次
一投标管理一在线报名，具体操作参照首页-投标指引。
（略）注册、报名、招标文件上传、签章、加密等操作问题请联系：0531
（略）。
（略）注册方可获取：（略）
（略）首页“注册流程”“投标指引”下载所有文件仔细阅读。投标人注册
（略）审核需要一定的时间，请潜在投标人高度重视。（略）导致获取：（略）
招标文件失败，由投标人自行承担相关责任。
（略）投标人须凭中招互连APP办理项目后续电子投标事宜，未进行注册的投标人
在“首页→CA办理”页面在线办理相关事宜，后续所有流程全部扫码登录，扫码签章，
扫码加密。
中招互连APP移动CA办理、印章制作、印章授权、扫码使用等问题，请联系
（略）
（略）账号和密码，（略）或密码保管不当造
成的损失，由投标人自行承担。
4.2招标文件（电子文件）售价：每包300元。文件售后不退。
购买招标文件采用电汇方式：（略）
（略）名义代交的标书费用，标书费缴纳凭证上传中国绿发电子
（略）。未按要求提供购买招标文件电汇底单、未与代理机构：（略）
理购买的，将不予受理。
（略）：
单位：（略）
V丽你业A
开户行：（略）（略）支行
（略）：（略）（略）
5.投标文件的提交
5.1投标文件递交（提交）的截止时间（投标截止时间，下同）为2024年8月12
日19时00分。（截标时间即开标时间）
投标文件递交方式：（略）
求如下。
5.（略）递交（上传）要求：电子投标文件提交中国绿发电子商务
（略），命名格式为包X-投标人全称-XX文件（XX文件指开标/报价/技术/商务/保证金
文件）。必须在不可编辑PDF电子版投标文件首页-加盖电子公章。
（略）电子签章、加密功能开发并部署完成，请各投标人使用中招互连
APP投标版进行投标文件签章操作，并加密上传，具体操作请查看招标文件附件或通过电子
（略）-下（略）下载《中招互连投标版APP手册》、《电子签章操作手册》。
根据档案管理的要求，电子投标文件必须从封皮页开始，逐页连续编写页码，包
括封皮、目录、夹装在其中的各种证书影印件、图纸等都必须整体连续编页，不得中
断。（如：投标文件共100页，必须从1至100连续编页。）
（略）回标时填写的含税总报价、税率等必须与开标文
件（即投标函及附录）完全一致。
（略）络拥堵等原因造成递交失败，请在上述规定时间
内尽量提前、错时递交您的投标文件。
5.3投标截止时间之前未将投标文件递交（上传）（略）的投标人不
予受理。不接受电子邮件或邮寄方式：（略）
5.4投标人在递交（上传）电子版投标文件前，须自行检查确认该电子版投标文
件内容可读。对于不可读取的电子版内容将不作评审。
5.5本批次投标文件以电子签章的不可编辑PDF电子版应答文件为准。
5.6未按本公告要求获取：（略）
6.发布公告的媒介
（略）（https://（略），使用谷歌浏
览器）、（略）（（略））上发布
7.联系方式：（略）
（略）注册、报名、招标文件上传、签章（支持公章、法人章、法人签字任意位
置签署）、加密等操作问题请联系：（略）7。
中招互连APP移动CA办理、印章制作（含公章、法人章、法人签字）、印章授权、扫
码使用等问题，请联系（略），24小时紧急联系电话：（略）
有限
招标代理：（略）
地址：（略）
联系人：（略）
联系方式：（略）
电子邮件：（略）@cgdg.com
8.合规声明
本招标文件（包括商务部分和技术部分）符合国家现行法律法规规定，若国家颁布新的
法律法规或对现有法律法规进行修订，以新颁布或修订后的法律法规规定为准。
112024年
tt
章
备注
总工期：255天，其中
A地块工期72天，计
划开工日期2024年8
月20日，计划完工日
期2024年10月31日；
B地块工期183天，计
划开工日期2025年4
月1日，计划完工日
期2025年9月30日
计划工期要求
（略）直属总包委托
厦门绿发新时代广场项目（略）、（略）图纸
122103.44m2，项目主要业态为给排水及电气安装等，以及施工范围内扬尘覆
范围内的软景、硬景（含水景）、水电安装，
即景观施工范围内的土石方清运、土方回填、
（略）、地面铺装、场区内绿化、雕塑、小品、
2024年第11批集中采购需求一览表
招标范围
盖。
厦门中国绿发新时代广场项目
观光、商业等；B地块建筑面积
A地块建筑面积179425.2m2，
项目主要业态为办公、会议、
商业、酒店、社区办公等。
项目地点：（略）
（略）：CGDG-（略）-JZ11-ZBZB
厦门中国绿发
（略）园
林景观工程项
项目名称：（略）
招标人：（略）
中国建筑
第八工程
局有限公
附表一
（略）
附表二：
（略）直属总包委托
2024年第10批集中采购
投标人专用资格要求
11
（略）：CGDG-（略）-JZ11-ZBZB
（略）
项目名称：（略）
资质业绩条件
①企业资质要求：厦门中国绿发新时代广场（略）、（略）园
林景观工程资格预审项目入围单位：（略）
②企业业绩要求：2021年1月1日至投标截止日内具有工验
收合格且合同金额不低于1000万元的公建项目景观工程业绩
不少于2项，提供合同（从合同封面至签署页的完整内容，体
现合同双方、标的、金额、时间）、竣工验收合格证明。
厦门中国绿发新
③拟派项目经理：（略）
时代广场商业
包01
书，不得同时担任其它在建工程项目经理：（略）
区、（略）园林
提供社保缴纳证明。
景观工程项目
4拟派项目经理：（略）
有作为项目经理：（略）
万元的公建项目景观工程业绩不少于1项，提供合同（从合同
封面至签署页的完整内容，体现合同双方、标的、金额、时间，
以及体现项目经理：（略）
目经理：（略）
原文图片下载0.png
原文图片下载1.png
原文图片下载2.png
原文图片下载3.png
原文图片下载4.png
原文图片下载5.png