中国绿发投资集团有限公司直属总包委托2024年第11批集中采购招标公告（包1）

第一章招标公告
（略）直属总包委托
2024年第11批集中采购招标公告
（略）：CGDG-（略）-JZ11-ZBZB
1.招标条件
（略）（以下简称“项目单位：（略）
2.项目概况与招标范围
详见附件。
3.投标人资格要求
3.1投标人须满足如下通用资格要求：
（1）本次招标要求投标人须为中华人民共和国境内依法注册的法人或非法人组织，须具备相应项目的实施能力，并在人员、设备、资金等方面具有保障如期完成项目等承担采购项目的能力。
（2）法定代表人或单位：（略）
（3）取得国家法律、法规、部门规章及规范标准规定的有效许可证。取得招标文件要求的有效认证证书。
（4）（略）《供应商关系管理办法》、《关于供应商不良行为处理情况的通报》的规定，不存在导致其被暂停中标资格或取消中标资格的不良行为且在处理有效期内；不得存在《招标投标法》第53条所列违法行为，不得存在开标日前1年内被司法机关立案、判决结果为败诉（拖欠农民工工资）并承担主要责任。
（5）根据最高人民法院、国家发改委等9部门联合印发的《关于在招标投标活动中对失信被执行人实施联合惩戒的通知》的规定，投标人不得被人民法院列为失信被执行人。
（6）投标人不（略）（略）中列入严重违法失信企业名单或列入经营异常名录信息的。
3.2投标人须满足相应招标项目的专用资格要求:
详见附件。
3.3除专用资格要求中明确接受联合体投标的项目外，不接受联合体投标。
3.4如接受联合体投标的，投标人还应遵守以下规定：
（1）联合体各方均应满足3.1款和3.2款的规定。
（2）联合体各方应按照招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方的权利义务。
（3）联合体牵头人代表联合体各方负责获取：（略）
（4）由同一专业的单位：（略）
（5）联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在同一标包中投标。
3.5除专用资格要求中明确接受代理商投标的项目外，不接受代理商投标。
3.6本次招标不接受代理投标。
3.7各投标人均可就本次招标的部分或全部标包投标。
4.招标文件的获取：（略）
4.1本次实行发售电子版招标文件，不再出售纸质招标文件，所有招标文件及其电子版的版权均归招标人：（略）
4.2凡有意参加投标者，请于2024年7月23日上午9时至2024年7月27日下午17时(北京时间，下同)，（略）（https://（略），使用谷歌浏览器，下同）注册（新用户）、报名，并在递交标书费和代理机构：（略）
（略）报名的具体流程：（略）→顶部点击采购项目管理→项目清单→选择批次→投标管理→在线报名，具体操作参照首页-投标指引。
（略）注册、报名、招标文件上传、签章、加密等操作问题请联系：（略）7。
（略）注册方可获取：（略）
（略）投标人须凭中招互连APP办理项目后续电子投标事宜，未进行注册的投标人在“首页→CA办理”页面在线办理相关事宜，后续所有流程全部扫码登录，扫码签章，扫码加密。
中招互连APP移动CA办理、印章制作、印章授权、扫码使用等问题，请联系（略）。
（略）账号和密码，（略）或密码保管不当造成的损失，由投标人自行承担。
4.2招标文件（电子文件）售价：每包300元。文件售后不退。
购买招标文件采用电汇方式：（略）
（略）：
单位：（略）
开户行：（略）（略）支行
（略）：（略）（略）
5.投标文件的提交
5.1投标文件递交（提交）的截止时间（投标截止时间，下同）为2024年8月12日19时00分。（截标时间即开标时间）
投标文件递交方式：（略）
5.（略）递交（上传）要求：（略），命名格式为包X-投标人全称-XX文件（XX文件指开标/报价/技术/商务/保证金文件）。必须在不可编辑PDF电子版投标文件首页-加盖电子公章。
（略）电子签章、加密功能开发并部署完成，请各投标人使用中招互连APP投标版进行投标文件签章操作，并加密上传，（略）-下（略）下载《中招互连投标版APP手册》、《电子签章操作手册》。
根据档案管理的要求，电子投标文件必须从封皮页开始，逐页连续编写页码，包括封皮、目录、夹装在其中的各种证书影印件、图纸等都必须整体连续编页，不得中断。（如：投标文件共100页，必须从1至100连续编页。）
（略）回标时填写的含税总报价、税率等必须与开标文件（即投标函及附录）完全一致。
（略）络拥堵等原因造成递交失败，请在上述规定时间内尽量提前、错时递交您的投标文件。
5.3投标截止时间之前未将投标文件递交（上传）（略）的投标人不予受理。不接受电子邮件或邮寄方式：（略）
5.4投标人在递交（上传）电子版投标文件前，须自行检查确认该电子版投标文件内容可读。对于不可读取的电子版内容将不作评审。
5.5本批次投标文件以电子签章的不可编辑PDF电子版应答文件为准。
5.6未按本公告要求获取：（略）
6.发布公告的媒介
（略）（https://（略），使用谷歌浏览器）、（略）(（略）)上发布
7.联系方式：（略）
（略）注册、报名、招标文件上传、签章（支持公章、法人章、法人签字任意位置签署）、加密等操作问题请联系：（略）7。
中招互连APP移动CA办理、印章制作（含公章、法人章、法人签字）、印章授权、扫码使用等问题，请联系（略），24小时紧急联系电话：（略）
招标代理：（略）
地址：（略）
联系人：（略）
联系方式：（略）
电子邮件：（略）@cgdg.com
8.合规声明
本招标文件（包括商务部分和技术部分）符合国家现行法律法规规定，若国家颁布新的法律法规或对现有法律法规进行修订，以新颁布或修订后的法律法规规定为准。
2024年7月22日
附表一
（略）直属总包委托
2024年第11批集中采购需求一览表
（略）：CGDG-（略）-JZ11-ZBZB
（略）
招标人：（略）
项目名称：（略）
项目地点：（略）
招标范围
计划工期要求
备注
1
（略）
厦门中国绿发新时代广场（略）、（略）园林景观工程项目
厦门中国绿发新时代广场项目A地块建筑面积179425.2m2，项目主要业态为办公、会议、观光、商业等；B地块建筑面积122103.44m2，项目主要业态为商业、酒店、社区办公等。
厦门绿发新时代广场项目（略）、（略）图纸范围内的软景、硬景（含水景）、水电安装，即景观施工范围内的土石方清运、土方回填、道路、地面铺装、场区内绿化、雕塑、小品、给排水及电气安装等，以及施工范围内扬尘覆盖。
总工期：255天，其中A地块工期72天，计划开工日期2024年8月20日，计划完工日期2024年10月31日；B地块工期183天，计划开工日期2025年4月1日，计划完工日期2025年9月30日
附表二：
（略）直属总包委托
2024年第10批集中采购
投标人专用资格要求
（略）：CGDG-（略）-JZ11-ZBZB
（略）
项目名称：（略）
资质业绩条件
包01
厦门中国绿发新时代广场（略）、（略）园林景观工程项目
①企业资质要求：厦门中国绿发新时代广场（略）、（略）园林景观工程资格预审项目入围单位：（略）
③拟派项目经理：（略）
④拟派项目经理：（略）
点击查看原文