新能源汽车零部件产业园项目

[0]新能源汽车零部件产业园项目的招标公告
（略）E（略）06696项目名称：（略）
（略）E（略）（略）标段名称：（略）
招标人：（略）
代理机构：（略）
项目批准机关名称：（略）
工程所须资金来源
工程地点：（略）
工程规模
标段具体信息
申请人可申请的最多标段数
报名地点：（略）
公告发布日期
计划开工时间计划竣工时间
公告开始时间2024年7月29日公告结束时间2024年8月28日
工程类型房屋建筑施工
申请人应当具备的主要资格条件
申请人资质类别和等级
拟选报名人员资质等级
企业业绩、信誉
项目经理：（略）
其他条件
公告信息新能源汽车零部件产业园项目（EPC）招标公告
1.（略）以淮工政审备【2024】35号批准建设，（略），建设资金来自自筹，项目出资比例为100%。项目已具备招标条件，现对该项目的EPC进行公开招标，特邀请有意向的潜在投标人参加投标。
2.项目概况与招标范围2.1项目概况：
（略）建设地点：（略）
（略）建设规模：本项目用地面积为145333平方米，总建筑面积约为12万平方米，容积率约1.20，本次工程约为9.5万平方米，主要续建加固一栋厂房、（略）、（略），新建六栋厂房、门卫、（略）、绿化、管网等附属工程。项目建设完成后，拟用作年产500万套铝合金压铸件和3C智能产品生产。
（略）合同估算价：24600万元。
（略）工期要求：总工期要求：140日历天（其中设计工期20日历天，施工工期120日历天）。
其中，设计开工日期：以中标通知书发出之日起开始计算；施工开工日期：以开工报告为准。
（略）质量要求：
（1）设计质量标准：符合国家和地方现行的设计技术规范、标准及规程要求，应通过相关部门的审批；
（2）物资采购要求的质量标准：工程所有物资（设施、材料设备、构配件等）产品质量须符合现行的相关标准规范的要求，合格率达到100%；
（3）施工质量标准：合格。施工质量符合设计图纸、国家及地方的有关图集标准规范要求（含施工过程中更新的），工程质量达到现行的国家、地方和行业施工验收规范合格标准。
2.2招标范围：
（1）设计：包括但不限于用地红线范围内本次工程的勘察、方案设计、施工图设计、所有专业工程的二次深化设计、项目实施各阶段与设计相关的服务工作，以及在工程实施过程中各种设计变更。包含水土保持、地基处理、桩基、降水排水、土建、水电安装、原有厂房加固、消防、暖通、电梯、绿色建筑、雨水回收、节能、综合管线、景观绿化、道路（含交通标识、标线等）、标识标牌（（略）名、门牌、楼层标志、索引等）、硬质铺装、大门、围墙、亮化、智能化、照明、机动车和非机动车充电桩、垃圾房、非机动车停车棚、自来水（给水及二次加压供水）、供配电、燃气（常规工程安装及延伸费用等）、三网合一工程（含移动/联通/（略）络等）、有线电视等；
注：①设计内容还包含红线内至红线外接入点的供配电、燃气、三网合一工程（含移动/联通/（略）络等）、有线电视，以及与用地红线（略）工程、给排水接（略）（略）工程等。②以上涉及到的所有图审费用、专家评审费用等均包含在设计费中。
（2）采购：包括施工图纸范围内所有工程建设需要的材料设备、工器具等采购，承包人必须执行现行技术规范标准，向发包人提供合格产品；
（3）施工：包括施工图纸范围内的所有工程施工以及与用地红线（略）工程、给排水接（略）（略）工程、（略）柜工程、燃气工程、三网合一工程（含移动/联通/（略）络等）、有线电视工程，直至竣工验收合格，编制竣工图文件，向招标人：（略）
其中1#、2#厂房洁净车间的设计、装修不在本次招标范围，3#（略）、（略）室内装修不在本次招标范围，压铸岛基础及设备不在本次招标范围。
具体内容详见招标文件第六章《发包人要求》及第七章《发包人提供的资料》。
3.投标人资格要求3.1投标人应同时具备下列设计资质和施工资质，或者具备下列资质的设计单位：（略）
（1）设计资质：投标人须具备以下设计资质之一：①工程设计综合甲级资质；②建筑行业甲级资质；③建筑行业（建筑工程专业）甲级资质。
（2）施工资质：具有建筑工程施工总承包二级及以上资质。
3.2投标人拟派总承包项目经理：（略）
（1）总承包项目经理：（略）
（2）总承包项目经理：（略）
注：如投标人使用一级建造师作为本项目总承包项目经理：（略）
3.3投标人及拟派总承包项目经理：（略）
（略）投标人承担过类似工程，必须满足下列条件之一：
（1）工程总承包业绩：2021年1月1日（含）以来，承担过单项合同建筑面积5.5万平方米及以上且单项合同额1.5亿元及以上的房屋建筑工程总承包业绩。
（2）施工业绩：2021年1月1日（含）以来，承担过单项合同建筑面积5.5万平方米及以上且单项合同额1.5亿元及以上的房屋建筑施工业绩。
（3）设计业绩：2021年1月1日（含）以来，承担过单项合同建筑面积5.5万平方米及以上且单项工程总投资（或建安费）金额1.5亿元及以上的房屋建筑设计业绩。
（略）工程总承包项目经理：（略）
（1）工程总承包业绩：2021年1月1日（含）以来，承担过单项合同建筑面积5.5万平方米及以上且单项合同额1.5亿元及以上的房屋建筑工程总承包业绩。
（2）施工业绩：2021年1月1日（含）以来，承担过单项合同建筑面积5.5万平方米及以上且单项合同额1.5亿元及以上的房屋建筑施工业绩。
（3）设计业绩：2021年1月1日（含）以来，承担过单项合同建筑面积5.5万平方米及以上且单项工程总投资（或建安费）金额1.5亿元及以上的房屋建筑设计业绩。
说明：1）工程总承包业绩、施工业绩须提供中标通知书或直接发包证明、工程总承包合同或施工合同、竣工验收证明（必须经建设单位：（略）
2）设计业绩须提供中标通知书或直接发包证明、设计委托合同、竣工验收证明（必须经建设单位：（略）
3）工程总承包项目经理：（略）
4）以联合体方式：（略）
（略）投标人和拟派总承包项目经理：（略）
（略）投标人近1年（投标截止时间往前推算1年为准）内没有无正当理由放弃中标资格（不含总承包项目经理：（略）
（略）投标人近3个月（投标截止时间往前推算3个月为准）内没有因拖欠工人工资被招标项目所在地省、市、县（市、区）建设行政主管部门通报批评的。
（略）投标人或者拟派总承包项目经理：（略）
（略）根据苏建函建管[2019]233号的规定，（略）资质核查结果为不达标的，不得参加本工程的投标。投标人拟投标的企业资质达标而其它资质核查结果不达标，不影响参加本工程的投标。
3.4投标人不得有招标文件第二章投标人须知第（略）项规定的情形。
3.5本次招标接受联合体投标。但须满足以下规定：采用联合体投标的，由建筑施工企业和设计单位：（略）
采用联合体投标的，应满足招标文件第二章投标人须知第（略）项的规定。
3.6投标人应具有独立订立合同的能力。
3.7施工企业具备安全生产条件，并取得安全生产许可证且在有效期内。
3.8拟派工程总承包项目经理：（略）
3.9投标人不得在近两年内因违反招标投标规定受到行政处罚。（时间以处罚时间为准，两年
以投标截止时间向前推算为准。评标时由评委进入“信用中国”、“信用淮安”及（略）公共资源
（略）网站信用信息栏目查询“（略）政府投资工程招投标行政处罚公示”情况。）
3.10投标人未被人民法院在“信用中国”（（略）.cn）和“信用江苏”（（略）.cn）网站中列入失信被执行人。
3.11符合法律、法规规定的其他条件。
注:本工程严格执行《关于在公共资源交易领域的招标投标活动中建立对失信被执行人联合惩戒的实施意见》（苏信用办〔2018?23号）。在评标阶段，投标人正被列为失信被执行人的，评标委员会不得推荐该投标人为中标候选人；在中标候选人公示至发出中标通知书的期间，公示的中标候选人正被列为失信被执行人的，招标人：（略）
4.招标文件的获取：（略）
本招标公告及招标文件中“（略）”选用：（略）（略）（（略）（略）（略）.cn/-建设工程-投标人）。
4.3平台及工具费100元和5元手续费，共105元。
5.投标文件上传截止时间及开标时间、地点：（略）
5.2逾期送达的投标文件，招标人：（略）
6.资格审查本次招标采用资格后审方式：（略）
7.评标方法本次招标采用“评定分离”模式，评标办法采用综合评估法；定标办法采用票决法，评标标准和方法详见招标文件。
初步评审
（略）
评审因素
评审标准
（略）
形式性评审标准
投标人名称：（略）
与营业执照、资质证书、安全生产许可证（如为施工企业）一致
投标函签字盖章
投标函加盖投标人的公章、企业法定代表人（或企业法定代表人委托代理人）印章（或签字）；如投标函加盖企业法定代表人委托代理人印章（或签字）的，企业法定代表人委托代理人具有合法、有效的委托书（原件）
报价唯一
只能有一个有效报价
暗标
符合招标文件有关暗标的要求
（略）
资格评审标准
营业执照
具备有效的营业执照。
提供诚信库链接获取：（略）
安全生产许可证
具备有效的安全生产许可证（设计单位：（略）
提供诚信库链接获取：（略）
资质证书
具备有效的资质证书。
提供诚信库链接获取：（略）
资质等级
投标人应同时具备下列设计资质和施工资质，或者具备下列资质的设计单位：（略）
（1）设计资质：投标人须具备以下设计资质之一：①工程设计综合甲级资质；②建筑行业甲级资质；③建筑行业（建筑工程专业）甲级资质。
（2）施工资质：具有建筑工程施工总承包二级及以上资质。
投标人拟派总承包项目经理：（略）
投标人拟派总承包项目经理：（略）
注：如投标人使用一级建造师作为本项目总承包项目经理：（略）
投标人须填写工程总承包项目经理：（略）
投标人承担过类似工程，必须满足右侧条件之一：
（1）工程总承包业绩：2021年1月1日（含）以来，承担过单项合同建筑面积5.5万平方米及以上且单项合同额1.5亿元及以上的房屋建筑工程总承包业绩。
（2）施工业绩：2021年1月1日（含）以来，承担过单项合同建筑面积5.5万平方米及以上且单项合同额1.5亿元及以上的房屋建筑施工业绩。
（3）设计业绩：2021年1月1日（含）以来，承担过单项合同建筑面积5.5万平方米及以上且单项工程总投资（或建安费）金额1.5亿元及以上的房屋建筑设计业绩。
说明：1）工程总承包业绩、施工业绩须提供中标通知书或直接发包证明、工程总承包合同或施工合同、竣工验收证明（必须经建设单位：（略）
2）设计业绩须提供中标通知书或直接发包证明、设计委托合同、竣工验收证明（必须经建设单位：（略）
3）以联合体方式：（略）
注：须提供诚信库链接获取：（略）
工程总承包项目经理：（略）
（1）工程总承包业绩：2021年1月1日（含）以来，承担过单项合同建筑面积5.5万平方米及以上且单项合同额1.5亿元及以上的房屋建筑工程总承包业绩。
（2）施工业绩：2021年1月1日（含）以来，承担过单项合同建筑面积5.5万平方米及以上且单项合同额1.5亿元及以上的房屋建筑施工业绩。
（3）设计业绩：2021年1月1日（含）以来，承担过单项合同建筑面积5.5万平方米及以上且单项工程总投资（或建安费）金额1.5亿元及以上的房屋建筑设计业绩。
说明：1）工程总承包业绩、施工业绩须提供中标通知书或直接发包证明、工程总承包合同或施工合同、竣工验收证明（必须经建设单位：（略）
2）设计业绩须提供中标通知书或直接发包证明、设计委托合同、竣工验收证明（必须经建设单位：（略）
3）工程总承包项目经理：（略）
4）以联合体方式：（略）
注：须提供诚信库链接获取：（略）
对投标人及工程总承包项目经理：（略）
提供承诺书，格式见招标文件。原件的彩色扫描件上传于投标文件制作工具→“承诺书”
1、投标人拟派总承包项目经理：（略）
（1）总承包项目经理：（略）
（2）总承包项目经理：（略）
2、投标人和拟派总承包项目经理：（略）
3、投标人近1年（投标截止时间往前推算1年为准）内没有无正当理由放弃中标资格（不含总承包项目经理：（略）
4、投标人近3个月（投标截止时间往前推算3个月为准）内没有因拖欠工人工资被招标项目所在地省、市、县（市、区）建设行政主管部门通报批评的。
5、投标人或者拟派总承包项目经理：（略）
6、根据苏建函建管[2019]233号的规定，（略）资质核查结果为不达标的，不得参加本工程的投标。投标人拟投标的企业资质达标而其它资质核查结果不达标，不影响参加本工程的投标。（（略）查询）
7、投标人不得有招标文件第二章投标人须知第（略）项规定的情形。
8、投标人不得在近两年内因违反招标投标规定受到行政处罚。（时间以处罚时间为准，两年以投标截止时间向前推算为准。评标时由评委进入“信用中国”、“信用淮安”（略）网站信用信息栏目查询“（略）政府投资工程招投标行政处罚公示”情况。）
注：如为联合体投标，以上承诺书由投标人的牵头人提供。
联合体投标符合招标文件的要求
受联合体投标，提供联合体协议书原件的彩色扫描件。联合体投标须满足以下规定：
采用联合体投标的，由建筑施工企业和设计单位：（略）
拟派工程总承包项目经理：（略）
提供诚信库链接获取：（略）
注：高等院校、科研机构、军事管理等部门从事工程设计、施工的技术人员不能提供养老保险缴纳证明的，由所在单位：（略）
投标人未被人民法院在“信用中国”（（略）.cn）和“信用江苏”（（略）.cn）网站中列入失信被执行人。（（略）站截图）
（略）站查询结果彩色截图。
注：如为联合体投标，双方均须提供。
符合法律、法规规定的其他条件
符合即可。
（略）
响应性评审标准
投标内容
符合第二章“投标人须知”第（略）项规定
工期
投标函中载明的工期符合第二章“投标人须知”第（略）项规定
工程质量
投标函中载明的质量符合第二章“投标人须知”第（略）项规定
投标有效期
投标函附录中承诺的投标有效期符合第二章“投标人须知”第（略）项规定
投标保证金
符合第二章“投标人须知”第（略）项规定
其他要求
无评标办法第（略）条所列情形
详细评审
（略）
评审因素
评审标准
（略）
商务标
4分
（略）
经济标
57分
（略）
技术标
39分
（略）
评标方式：（略）
1、评标方式：（略）
?定量评审
2、评审因素：
?技术标
?商务标
?经济标
3、评审顺序：商务标及技术标、经济标。
（略）
入围下一评审阶段的方法
商务技术标：
（1）评标委员会按商务标、技术标规定的因素进行评审打分计算出有效投标人“商务标得分”+“技术标得分”。
（2）将“商务标得分”+“技术标得分”由高到低进行排序，推荐排序前9名投标人进入下一评审阶段（经济标）。“商务标得分”+“技术标得分”相同且同为第9名时，全部进入下一评审阶段（经济标）。
（3）商务技术标评审的有效投标人不足9名的，全部进入下一评审阶段（经济标）。
经济标：
（1）评标委员会按“经济标”规定的因素进行评审打分计算出有效投标人“经济标得分”，将“商务标得分”+“技术标得分”+“经济标得分”由高到低进行排序，推荐排序前7名投标人成为中标候选人。“商务标得分”+“技术标得分”+“经济标得分”相同且同为第7名时，以有效投标报价低的排序在前，有效投标报价也相同的，由招标人：（略）
（略）
竞争性判断
授权评标委员会作出竞争性判断：?是□否
竞争性判断方式：（略）
如符合招标文件要求的投标人少于3家时，招标人：（略）
评分标准
分值构成
(总分100分)
技术标：方案设计文件：33分
项目管理组织方案：6分
商务标：项目管理机构：3分
业绩：1分
经济标：工程总承包报价：57分
（略）
评分项
评分因素
评分标准
1
方案设计文件（33分）
1．设计说明（4分）
1．设计说明能对项目解读充分，理解深刻，分析准确，构思新颖。
2．项目规划设计各项指标满足任务书及规划设计要点并科学、合理。
3．技术指标满足任务书要求，符合规划要求。
4．各专业设计说明。
5．投资估算与经济评价。
2．总平面布局（8分）
1．功能介绍、规划构思与布局新颖、合理。
2．是否合理利用土地;与周边环境协调。
3．是否满足交通流线及开口要求。
4．停车位布局合理可行。
5．是否满足消防间距要求、是否满足日照间距要求。
6．总平面布局、竖向设计符合规划要求。
3．建筑功能（9分）
1．项目功能要求是否满足设计任务书要求。
2．（略）流程设计符合设计任务书要求，且先进合理。
3.（略）把握准确、设计合理。
4．建筑造型（4分）
1．建筑创意、空间处理是否合理。
2．立面造型、比例尺度和谐美观，建筑的功能和形式统一。
3．功能与形式统一，与周围环境相协调，能够很好的体现建筑风格。
4．对设计的规划分析图、鸟瞰图、透视图、平立剖面图、交通分析图、模型等进行评比。
5．结构方案（3分）
1．结构方案的选型合理可行、满足设计任务书要求。
2．结构方案的设计依据符合规范及标准要求。
6．绿色建筑（含建筑节能）设计（3分）
1．采用科学合理的绿色建筑（建筑节能）措施。
2．提出切实可行的生态建筑理念与措施。
3．是否符合国家及地方的有关绿色建筑标准。
7.设计深度（2分）
1．是否符合设计任务书要求。
2．是否符合国家规定的《建筑工程设计文件编制深度规定》。
注：方案设计文件各评分点得分应当取所有技术标评委评分中分别去掉一个最高和最低评分后的平均值为最终得分。方案设计文件中除缺少相应内容的评审要点不得分外，其它各项评审要点得分不应低于该评审要点满分的70%。
2
工程总承包报价（工程总承包范围内的所有费用）（57分）
以有效投标文件的评标价进行算术平均，该平均值下浮3%-5%（下浮取值范围为3%、3.5%、4%、4.5%、5%，开标时由招标人：（略）
注：1.评标价指经澄清、补正和修正算术计算错误的投标报价。
2.有效投标文件是指未被评标委员会判定为无效标、且进入经济标评审的投标文件。
3
项目管理组织方案（6分）

1．总体概述（2分）
对工程总承包的总体设想、组织形式、各项管理目标及控制措施、设计与施工的协调措施等内容进行评分。
2．设计管理方案（1分）
对设计执行计划、设计组织实施方案、设计控制措施、设计收尾等内容进行评分。
3．施工管理方案（2分）
对施工执行计划、施工进度控制、施工费用控制、施工质量控制、施工安全管理、施工现场管理、施工变更管理等内容进行评分。
4．采购管理方案（1分）

对采购工作程序、采购执行计划、采买、催交与检验、运输与交付、采购变更管理、仓储管理等内容进行评分。
注：1．项目管理组织方案总篇幅不超过100页。
2．项目管理组织方案各评分点得分应当取所有技术标评委评分中分别去掉一个最高和最低评分后的平均值为最终得分。项目管理组织方案中除缺少相应内容的评审要点不得分外，其它各项评审要点得分不应低于该评审要点满分的70%。
4
项目管理机构（3分）
除工程总承包项目经理：（略）
①施工项目经理：（略）
②建筑专业负责人1名：具有一级注册建筑师执业资格得0.25分、具有工程类高级工程师及以上职称得0.25分，本项最多得0.5分；
③结构专业负责人1名：具有一级注册结构工程师执业资格得0.25分、具有工程类高级工程师及以上职称得0.25分，本项最多得0.5分；
④给排水专业负责人1名：具有注册公用设备工程师（给水排水）执业资格得0.25分、具有工程类高级工程师及以上职称得0.25分，本项最多得0.5分；
⑤电气专业负责人1名：具有注册电气工程师（供配电）执业资格得0.25分、具有工程类高级工程师及以上职称得0.25分，本项最多得0.5分；
⑥暖通专业负责人1名：具有注册公用设备工程师（暖通空调）执业资格得0.25分、具有工程类高级工程师及以上职称得0.25分，本项最多得0.5分。
注：1.项目管理机构人员不可互相兼任，否则兼任的均不得分。
2.一级建造师电子注册证书相关要求详见《住房和城乡建设部办公厅关于全面实行一级建造师电子注册证书的通知》（（略））中华人民共和国住房和城乡建设部，（略）.cn/gongkai/fdzdgknr/zfhcxjsbwj/202109/（略）_762262.html。
3.提供诚信库链接获取：（略）
5
业绩
（1分）
投标人自2021年1月1日（含）以来，承担过单项合同建筑面积5.5万平方米及以上且单项合同额1.5亿元及以上的房屋建筑工程总承包业绩，有一个得0.5分，本项最多得1分。如仅有类似设计业绩乘0.8，如仅有类似施工业绩乘0.7。
说明：1）工程总承包业绩、施工业绩须提供中标通知书或直接发包证明、工程总承包合同或施工合同、竣工验收证明（必须经建设单位：（略）
2）设计业绩须提供中标通知书或直接发包证明、设计委托合同、竣工验收证明（必须经建设单位：（略）
3）以联合体方式：（略）
4）投标人以联合体方式：（略）
5）评标打分业绩和资格审查业绩不可以重复。
6）以上涉及到的所有资料须提供诚信库链接获取：（略）
定标因素：
招标人：（略）
在同等条件下，择优的相对标准有以下几个方面：
①商务标得分高者优于得分低者。
②总承包项目经理：（略）
③无不良行为记录企业优于有不良行为记录企业，不良行为记录较轻企业优于不良行为记录较重企业；
④对（略）经济发展做出重大贡献者优先（加盖投标人公章上传于投标文件中）。
8.发布公（略）（略）.cn/、（略）（略）（略）.cn/同时发布。
9.联系方式：（略）
2024年07月29日
招标人：（略）
地址：（略）
传真电话
邮编E－mail
招标代理：（略）
地址：（略）
传真电话
邮编E－mail
报名信息请申请人于至，每天上午时分至时分，下午时分至时分（公休日，节假日除外）到报名，报名经办人须携带本人身份证件，并于至，每天上午时分至时分，下午时分至时分（公休日、节假日除外）到获取：（略）
特殊公告[0]新能源汽车零部件产业园项目（EPC）招标公告
1.（略）以淮工政审备【2024】35号批准建设，（略），建设资金来自自筹，项目出资比例为100%。项目已具备招标条件，现对该项目的EPC进行公开招标，特邀请有意向的潜在投标人参加投标。
2.项目概况与招标范围2.1项目概况：
（略）建设地点：（略）
（略）建设规模：本项目用地面积为145333平方米，总建筑面积约为12万平方米，容积率约1.20，本次工程约为9.5万平方米，主要续建加固一栋厂房、（略）、（略），新建六栋厂房、门卫、（略）、绿化、管网等附属工程。项目建设完成后，拟用作年产500万套铝合金压铸件和3C智能产品生产。
（略）合同估算价：24600万元。
（略）工期要求：总工期要求：140日历天（其中设计工期20日历天，施工工期120日历天）。
其中，设计开工日期：以中标通知书发出之日起开始计算；施工开工日期：以开工报告为准。
（略）质量要求：
（1）设计质量标准：符合国家和地方现行的设计技术规范、标准及规程要求，应通过相关部门的审批；
（2）物资采购要求的质量标准：工程所有物资（设施、材料设备、构配件等）产品质量须符合现行的相关标准规范的要求，合格率达到100%；
（3）施工质量标准：合格。施工质量符合设计图纸、国家及地方的有关图集标准规范要求（含施工过程中更新的），工程质量达到现行的国家、地方和行业施工验收规范合格标准。
2.2招标范围：
（1）设计：包括但不限于用地红线范围内本次工程的勘察、方案设计、施工图设计、所有专业工程的二次深化设计、项目实施各阶段与设计相关的服务工作，以及在工程实施过程中各种设计变更。包含水土保持、地基处理、桩基、降水排水、土建、水电安装、原有厂房加固、消防、暖通、电梯、绿色建筑、雨水回收、节能、综合管线、景观绿化、道路（含交通标识、标线等）、标识标牌（（略）名、门牌、楼层标志、索引等）、硬质铺装、大门、围墙、亮化、智能化、照明、机动车和非机动车充电桩、垃圾房、非机动车停车棚、自来水（给水及二次加压供水）、供配电、燃气（常规工程安装及延伸费用等）、三网合一工程（含移动/联通/（略）络等）、有线电视等；
注：①设计内容还包含红线内至红线外接入点的供配电、燃气、三网合一工程（含移动/联通/（略）络等）、有线电视，以及与用地红线（略）工程、给排水接（略）（略）工程等。②以上涉及到的所有图审费用、专家评审费用等均包含在设计费中。
（2）采购：包括施工图纸范围内所有工程建设需要的材料设备、工器具等采购，承包人必须执行现行技术规范标准，向发包人提供合格产品；
（3）施工：包括施工图纸范围内的所有工程施工以及与用地红线（略）工程、给排水接（略）（略）工程、（略）柜工程、燃气工程、三网合一工程（含移动/联通/（略）络等）、有线电视工程，直至竣工验收合格，编制竣工图文件，向招标人：（略）
其中1#、2#厂房洁净车间的设计、装修不在本次招标范围，3#（略）、（略）室内装修不在本次招标范围，压铸岛基础及设备不在本次招标范围。
具体内容详见招标文件第六章《发包人要求》及第七章《发包人提供的资料》。
3.投标人资格要求3.1投标人应同时具备下列设计资质和施工资质，或者具备下列资质的设计单位：（略）
（1）设计资质：投标人须具备以下设计资质之一：①工程设计综合甲级资质；②建筑行业甲级资质；③建筑行业（建筑工程专业）甲级资质。
（2）施工资质：具有建筑工程施工总承包二级及以上资质。
3.2投标人拟派总承包项目经理：（略）
（1）总承包项目经理：（略）
（2）总承包项目经理：（略）
注：如投标人使用一级建造师作为本项目总承包项目经理：（略）
3.3投标人及拟派总承包项目经理：（略）
（略）投标人承担过类似工程，必须满足下列条件之一：
（1）工程总承包业绩：2021年1月1日（含）以来，承担过单项合同建筑面积5.5万平方米及以上且单项合同额1.5亿元及以上的房屋建筑工程总承包业绩。
（2）施工业绩：2021年1月1日（含）以来，承担过单项合同建筑面积5.5万平方米及以上且单项合同额1.5亿元及以上的房屋建筑施工业绩。
（3）设计业绩：2021年1月1日（含）以来，承担过单项合同建筑面积5.5万平方米及以上且单项工程总投资（或建安费）金额1.5亿元及以上的房屋建筑设计业绩。
（略）工程总承包项目经理：（略）
（1）工程总承包业绩：2021年1月1日（含）以来，承担过单项合同建筑面积5.5万平方米及以上且单项合同额1.5亿元及以上的房屋建筑工程总承包业绩。
（2）施工业绩：2021年1月1日（含）以来，承担过单项合同建筑面积5.5万平方米及以上且单项合同额1.5亿元及以上的房屋建筑施工业绩。
（3）设计业绩：2021年1月1日（含）以来，承担过单项合同建筑面积5.5万平方米及以上且单项工程总投资（或建安费）金额1.5亿元及以上的房屋建筑设计业绩。
说明：1）工程总承包业绩、施工业绩须提供中标通知书或直接发包证明、工程总承包合同或施工合同、竣工验收证明（必须经建设单位：（略）
2）设计业绩须提供中标通知书或直接发包证明、设计委托合同、竣工验收证明（必须经建设单位：（略）
3）工程总承包项目经理：（略）
4）以联合体方式：（略）
（略）投标人和拟派总承包项目经理：（略）
（略）投标人近1年（投标截止时间往前推算1年为准）内没有无正当理由放弃中标资格（不含总承包项目经理：（略）
（略）投标人近3个月（投标截止时间往前推算3个月为准）内没有因拖欠工人工资被招标项目所在地省、市、县（市、区）建设行政主管部门通报批评的。
（略）投标人或者拟派总承包项目经理：（略）
（略）根据苏建函建管[2019]233号的规定，（略）资质核查结果为不达标的，不得参加本工程的投标。投标人拟投标的企业资质达标而其它资质核查结果不达标，不影响参加本工程的投标。
3.4投标人不得有招标文件第二章投标人须知第（略）项规定的情形。
3.5本次招标接受联合体投标。但须满足以下规定：采用联合体投标的，由建筑施工企业和设计单位：（略）
采用联合体投标的，应满足招标文件第二章投标人须知第（略）项的规定。
3.6投标人应具有独立订立合同的能力。
3.7施工企业具备安全生产条件，并取得安全生产许可证且在有效期内。
3.8拟派工程总承包项目经理：（略）
3.9投标人不得在近两年内因违反招标投标规定受到行政处罚。（时间以处罚时间为准，两年
以投标截止时间向前推算为准。评标时由评委进入“信用中国”、“信用淮安”及（略）公共资源
（略）网站信用信息栏目查询“（略）政府投资工程招投标行政处罚公示”情况。）
3.10投标人未被人民法院在“信用中国”（（略）.cn）和“信用江苏”（（略）.cn）网站中列入失信被执行人。
3.11符合法律、法规规定的其他条件。
注:本工程严格执行《关于在公共资源交易领域的招标投标活动中建立对失信被执行人联合惩戒的实施意见》（苏信用办〔2018?23号）。在评标阶段，投标人正被列为失信被执行人的，评标委员会不得推荐该投标人为中标候选人；在中标候选人公示至发出中标通知书的期间，公示的中标候选人正被列为失信被执行人的，招标人：（略）
4.招标文件的获取：（略）
本招标公告及招标文件中“（略）”选用：（略）（略）（（略）（略）（略）.cn/-建设工程-投标人）。
4.3平台及工具费100元和5元手续费，共105元。
5.投标文件上传截止时间及开标时间、地点：（略）
5.2逾期送达的投标文件，招标人：（略）
6.资格审查本次招标采用资格后审方式：（略）
7.评标方法本次招标采用“评定分离”模式，评标办法采用综合评估法；定标办法采用票决法，评标标准和方法详见招标文件。
初步评审
（略）
评审因素
评审标准
（略）
形式性评审标准
投标人名称：（略）
与营业执照、资质证书、安全生产许可证（如为施工企业）一致
投标函签字盖章
投标函加盖投标人的公章、企业法定代表人（或企业法定代表人委托代理人）印章（或签字）；如投标函加盖企业法定代表人委托代理人印章（或签字）的，企业法定代表人委托代理人具有合法、有效的委托书（原件）
报价唯一
只能有一个有效报价
暗标
符合招标文件有关暗标的要求
（略）
资格评审标准
营业执照
具备有效的营业执照。
提供诚信库链接获取：（略）
安全生产许可证
具备有效的安全生产许可证（设计单位：（略）
提供诚信库链接获取：（略）
资质证书
具备有效的资质证书。
提供诚信库链接获取：（略）
资质等级
投标人应同时具备下列设计资质和施工资质，或者具备下列资质的设计单位：（略）
（1）设计资质：投标人须具备以下设计资质之一：①工程设计综合甲级资质；②建筑行业甲级资质；③建筑行业（建筑工程专业）甲级资质。
（2）施工资质：具有建筑工程施工总承包二级及以上资质。
投标人拟派总承包项目经理：（略）
投标人拟派总承包项目经理：（略）
注：如投标人使用一级建造师作为本项目总承包项目经理：（略）
投标人须填写工程总承包项目经理：（略）
投标人承担过类似工程，必须满足右侧条件之一：
（1）工程总承包业绩：2021年1月1日（含）以来，承担过单项合同建筑面积5.5万平方米及以上且单项合同额1.5亿元及以上的房屋建筑工程总承包业绩。
（2）施工业绩：2021年1月1日（含）以来，承担过单项合同建筑面积5.5万平方米及以上且单项合同额1.5亿元及以上的房屋建筑施工业绩。
（3）设计业绩：2021年1月1日（含）以来，承担过单项合同建筑面积5.5万平方米及以上且单项工程总投资（或建安费）金额1.5亿元及以上的房屋建筑设计业绩。
说明：1）工程总承包业绩、施工业绩须提供中标通知书或直接发包证明、工程总承包合同或施工合同、竣工验收证明（必须经建设单位：（略）
2）设计业绩须提供中标通知书或直接发包证明、设计委托合同、竣工验收证明（必须经建设单位：（略）
3）以联合体方式：（略）
注：须提供诚信库链接获取：（略）
工程总承包项目经理：（略）
（1）工程总承包业绩：2021年1月1日（含）以来，承担过单项合同建筑面积5.5万平方米及以上且单项合同额1.5亿元及以上的房屋建筑工程总承包业绩。
（2）施工业绩：2021年1月1日（含）以来，承担过单项合同建筑面积5.5万平方米及以上且单项合同额1.5亿元及以上的房屋建筑施工业绩。
（3）设计业绩：2021年1月1日（含）以来，承担过单项合同建筑面积5.5万平方米及以上且单项工程总投资（或建安费）金额1.5亿元及以上的房屋建筑设计业绩。
说明：1）工程总承包业绩、施工业绩须提供中标通知书或直接发包证明、工程总承包合同或施工合同、竣工验收证明（必须经建设单位：（略）
2）设计业绩须提供中标通知书或直接发包证明、设计委托合同、竣工验收证明（必须经建设单位：（略）
3）工程总承包项目经理：（略）
4）以联合体方式：（略）
注：须提供诚信库链接获取：（略）
对投标人及工程总承包项目经理：（略）
提供承诺书，格式见招标文件。原件的彩色扫描件上传于投标文件制作工具→“承诺书”
1、投标人拟派总承包项目经理：（略）
（1）总承包项目经理：（略）
（2）总承包项目经理：（略）
2、投标人和拟派总承包项目经理：（略）
3、投标人近1年（投标截止时间往前推算1年为准）内没有无正当理由放弃中标资格（不含总承包项目经理：（略）
4、投标人近3个月（投标截止时间往前推算3个月为准）内没有因拖欠工人工资被招标项目所在地省、市、县（市、区）建设行政主管部门通报批评的。
5、投标人或者拟派总承包项目经理：（略）
6、根据苏建函建管[2019]233号的规定，（略）资质核查结果为不达标的，不得参加本工程的投标。投标人拟投标的企业资质达标而其它资质核查结果不达标，不影响参加本工程的投标。（（略）查询）
7、投标人不得有招标文件第二章投标人须知第（略）项规定的情形。
8、投标人不得在近两年内因违反招标投标规定受到行政处罚。（时间以处罚时间为准，两年以投标截止时间向前推算为准。评标时由评委进入“信用中国”、“信用淮安”（略）网站信用信息栏目查询“（略）政府投资工程招投标行政处罚公示”情况。）
注：如为联合体投标，以上承诺书由投标人的牵头人提供。
联合体投标符合招标文件的要求
受联合体投标，提供联合体协议书原件的彩色扫描件。联合体投标须满足以下规定：
采用联合体投标的，由建筑施工企业和设计单位：（略）
拟派工程总承包项目经理：（略）
提供诚信库链接获取：（略）
注：高等院校、科研机构、军事管理等部门从事工程设计、施工的技术人员不能提供养老保险缴纳证明的，由所在单位：（略）
投标人未被人民法院在“信用中国”（（略）.cn）和“信用江苏”（（略）.cn）网站中列入失信被执行人。（（略）站截图）
（略）站查询结果彩色截图。
注：如为联合体投标，双方均须提供。
符合法律、法规规定的其他条件
符合即可。
（略）
响应性评审标准
投标内容
符合第二章“投标人须知”第（略）项规定
工期
投标函中载明的工期符合第二章“投标人须知”第（略）项规定
工程质量
投标函中载明的质量符合第二章“投标人须知”第（略）项规定
投标有效期
投标函附录中承诺的投标有效期符合第二章“投标人须知”第（略）项规定
投标保证金
符合第二章“投标人须知”第（略）项规定
其他要求
无评标办法第（略）条所列情形
详细评审
（略）
评审因素
评审标准
（略）
商务标
4分
（略）
经济标
57分
（略）
技术标
39分
（略）
评标方式：（略）
1、评标方式：（略）
?定量评审
2、评审因素：
?技术标
?商务标
?经济标
3、评审顺序：商务标及技术标、经济标。
（略）
入围下一评审阶段的方法
商务技术标：
（1）评标委员会按商务标、技术标规定的因素进行评审打分计算出有效投标人“商务标得分”+“技术标得分”。
（2）将“商务标得分”+“技术标得分”由高到低进行排序，推荐排序前9名投标人进入下一评审阶段（经济标）。“商务标得分”+“技术标得分”相同且同为第9名时，全部进入下一评审阶段（经济标）。
（3）商务技术标评审的有效投标人不足9名的，全部进入下一评审阶段（经济标）。
经济标：
（1）评标委员会按“经济标”规定的因素进行评审打分计算出有效投标人“经济标得分”，将“商务标得分”+“技术标得分”+“经济标得分”由高到低进行排序，推荐排序前7名投标人成为中标候选人。“商务标得分”+“技术标得分”+“经济标得分”相同且同为第7名时，以有效投标报价低的排序在前，有效投标报价也相同的，由招标人：（略）
（略）
竞争性判断
授权评标委员会作出竞争性判断：?是□否
竞争性判断方式：（略）
如符合招标文件要求的投标人少于3家时，招标人：（略）
评分标准
分值构成
(总分100分)
技术标：方案设计文件：33分
项目管理组织方案：6分
商务标：项目管理机构：3分
业绩：1分
经济标：工程总承包报价：57分
（略）
评分项
评分因素
评分标准
1
方案设计文件（33分）
1．设计说明（4分）
1．设计说明能对项目解读充分，理解深刻，分析准确，构思新颖。
2．项目规划设计各项指标满足任务书及规划设计要点并科学、合理。
3．技术指标满足任务书要求，符合规划要求。
4．各专业设计说明。
5．投资估算与经济评价。
2．总平面布局（8分）
1．功能介绍、规划构思与布局新颖、合理。
2．是否合理利用土地;与周边环境协调。
3．是否满足交通流线及开口要求。
4．停车位布局合理可行。
5．是否满足消防间距要求、是否满足日照间距要求。
6．总平面布局、竖向设计符合规划要求。
3．建筑功能（9分）
1．项目功能要求是否满足设计任务书要求。
2．（略）流程设计符合设计任务书要求，且先进合理。
3.（略）把握准确、设计合理。
4．建筑造型（4分）
1．建筑创意、空间处理是否合理。
2．立面造型、比例尺度和谐美观，建筑的功能和形式统一。
3．功能与形式统一，与周围环境相协调，能够很好的体现建筑风格。
4．对设计的规划分析图、鸟瞰图、透视图、平立剖面图、交通分析图、模型等进行评比。
5．结构方案（3分）
1．结构方案的选型合理可行、满足设计任务书要求。
2．结构方案的设计依据符合规范及标准要求。
6．绿色建筑（含建筑节能）设计（3分）
1．采用科学合理的绿色建筑（建筑节能）措施。
2．提出切实可行的生态建筑理念与措施。
3．是否符合国家及地方的有关绿色建筑标准。
7.设计深度（2分）
1．是否符合设计任务书要求。
2．是否符合国家规定的《建筑工程设计文件编制深度规定》。
注：方案设计文件各评分点得分应当取所有技术标评委评分中分别去掉一个最高和最低评分后的平均值为最终得分。方案设计文件中除缺少相应内容的评审要点不得分外，其它各项评审要点得分不应低于该评审要点满分的70%。
2
工程总承包报价（工程总承包范围内的所有费用）（57分）
以有效投标文件的评标价进行算术平均，该平均值下浮3%-5%（下浮取值范围为3%、3.5%、4%、4.5%、5%，开标时由招标人：（略）
注：1.评标价指经澄清、补正和修正算术计算错误的投标报价。
2.有效投标文件是指未被评标委员会判定为无效标、且进入经济标评审的投标文件。
3
项目管理组织方案（6分）

1．总体概述（2分）
对工程总承包的总体设想、组织形式、各项管理目标及控制措施、设计与施工的协调措施等内容进行评分。
2．设计管理方案（1分）
对设计执行计划、设计组织实施方案、设计控制措施、设计收尾等内容进行评分。
3．施工管理方案（2分）
对施工执行计划、施工进度控制、施工费用控制、施工质量控制、施工安全管理、施工现场管理、施工变更管理等内容进行评分。
4．采购管理方案（1分）

对采购工作程序、采购执行计划、采买、催交与检验、运输与交付、采购变更管理、仓储管理等内容进行评分。
注：1．项目管理组织方案总篇幅不超过100页。
2．项目管理组织方案各评分点得分应当取所有技术标评委评分中分别去掉一个最高和最低评分后的平均值为最终得分。项目管理组织方案中除缺少相应内容的评审要点不得分外，其它各项评审要点得分不应低于该评审要点满分的70%。
4
项目管理机构（3分）
除工程总承包项目经理：（略）
①施工项目经理：（略）
②建筑专业负责人1名：具有一级注册建筑师执业资格得0.25分、具有工程类高级工程师及以上职称得0.25分，本项最多得0.5分；
③结构专业负责人1名：具有一级注册结构工程师执业资格得0.25分、具有工程类高级工程师及以上职称得0.25分，本项最多得0.5分；
④给排水专业负责人1名：具有注册公用设备工程师（给水排水）执业资格得0.25分、具有工程类高级工程师及以上职称得0.25分，本项最多得0.5分；
⑤电气专业负责人1名：具有注册电气工程师（供配电）执业资格得0.25分、具有工程类高级工程师及以上职称得0.25分，本项最多得0.5分；
⑥暖通专业负责人1名：具有注册公用设备工程师（暖通空调）执业资格得0.25分、具有工程类高级工程师及以上职称得0.25分，本项最多得0.5分。
注：1.项目管理机构人员不可互相兼任，否则兼任的均不得分。
2.一级建造师电子注册证书相关要求详见《住房和城乡建设部办公厅关于全面实行一级建造师电子注册证书的通知》（（略））中华人民共和国住房和城乡建设部，（略）.cn/gongkai/fdzdgknr/zfhcxjsbwj/202109/（略）_762262.html。
3.提供诚信库链接获取：（略）
5
业绩
（1分）
投标人自2021年1月1日（含）以来，承担过单项合同建筑面积5.5万平方米及以上且单项合同额1.5亿元及以上的房屋建筑工程总承包业绩，有一个得0.5分，本项最多得1分。如仅有类似设计业绩乘0.8，如仅有类似施工业绩乘0.7。
说明：1）工程总承包业绩、施工业绩须提供中标通知书或直接发包证明、工程总承包合同或施工合同、竣工验收证明（必须经建设单位：（略）
2）设计业绩须提供中标通知书或直接发包证明、设计委托合同、竣工验收证明（必须经建设单位：（略）
3）以联合体方式：（略）
4）投标人以联合体方式：（略）
5）评标打分业绩和资格审查业绩不可以重复。
6）以上涉及到的所有资料须提供诚信库链接获取：（略）
定标因素：
招标人：（略）
在同等条件下，择优的相对标准有以下几个方面：
①商务标得分高者优于得分低者。
②总承包项目经理：（略）
③无不良行为记录企业优于有不良行为记录企业，不良行为记录较轻企业优于不良行为记录较重企业；
④对（略）经济发展做出重大贡献者优先（加盖投标人公章上传于投标文件中）。
8.发布公（略）（略）.cn/、（略）（略）（略）.cn/同时发布。
9.联系方式：（略）
2024年07月29日
报名信息请申请人于时分，至时分（公休日，节假日除外）到报名，报名经办人须携带本人身份证件，并于时分，至时分（公休日、节假日除外）到提交资格预审文件。
相关附件
招标文件正文.pdf