梅州监狱迁建项目警戒及配套设施工程建设项目设计招标文件

梅州监狱迁建项目警戒及配套设施工程建设项目设计招标文件
梅州监狱迁建项目警戒及配套设施工程建设项目设计招标文件GZSWMZ24FG05003
梅州监狱迁建项目警戒及配套设施
工程建设项目设计
招标文件
建设单位：（略）
招标单位：（略）
招标人：（略）
联系人：（略）
招标代理：（略）
办公地址：（略）
联系人：（略）
2024年6月
目录
第一章招标公告2
第二章投标须知6
第三章评标办法和标准23
第四章合同条款35
第五章技术标准和设计任务书63
第六章设计有关资料（另附）76
第七章投标文件格式78
招标公告梅州监狱迁建项目警戒及配套设施工程建设项目设计
招标公告
投资项目代码
（略）-（略）
投资项目名称：（略）
梅州监狱迁建项目警戒及配套设施工程建设项目
招标项目名称：（略）
梅州监狱迁建项目警戒及配套设施工程建设项目设计
标段（包）名称：（略）
\
公告性质
正常
资格审查方式：（略）
本次招标采用资格后审方式：（略）
招标项目实施
（交货）地点：（略）
广东（略）竹洋村
资金来源
省财政资金
资金来源构成
省财政预算安排
招标范围及规模
本项目为梅州监狱迁建项目警戒及配套设施工程项目设计，主要建设内容由警戒设施和配套设施两部分组成。其中警戒设施包括铁门（含智能化）、（略）（含窗纱）等工程,配套设施为会见通道工程。涉及土建装饰、电气（含智能化）、给排水、设备安装等建设内容。本项目铁门共1004樘，（略）3358个，窗纱3374.51平方米;会见通道共两条，1（略）至AB门段，长118米，宽4.5米;2号会见通道为AB（略）段，长83米，宽4.5米。
招标内容
根据项目设计需求，包括但不限于编制初步设计和概算、施工图(含平面图、立面图、大样图、结构图、强弱电等各专业设计，其中电动门含门锁、防撞、电机、传动、（略）图）、竣工图等。设计任务以本需求书及附件中所列的有关设计内容为准，建设单位：（略）
工期（交货期）
初步设计成果文件（含概算）提交时间为签订合同后40日内完成，施工图设计成果文件提交时间为概算经发改批复后30日内。
最高投标限价
预算价78.79万元，本项目设计费下浮率报价须≥20%。
是否接受联合体投标
否
投标资格能力要求（包括但不限于资质人员、业绩等要求）
投标人资格要求
1.投标人已在中国境内注册，在法律上、财务上独立，合法运作的独立法人，提供营业执照。
2.设计单位：（略）
3.投标人拟担任本项目负责人资格要求：须具备安防或弱电或机电或建筑电气相关专业高级工程师职称。
4.根据《广东省住房和城乡建设厅关于取消省外建筑企业和人员进粤信息备案有关工作的通知》（略）的要求，省外企业已按要求在“（略）”录入相关信息，并提供相关证明文件。
5.投标人在开标前须按照《（略））（略）公开发布。
6.投标人信誉要求：自2023年6月1日至本项目投标截止时间止（以处罚或通报日期为准），企业和项目负责人在住房和城乡建设部“（略）”、“（略）”上未有被限制参与投标的信息。
7.投标单位：（略）
投标人业绩要求
/
是否采用电子招标投标方式：（略）
是
获取：（略）
（略）络地址：（略）
（略）选择“（略）”进入梅（略）（https://（略）.cn/ggzy-portal/index.html#/441400/index），（略）参与公共资源交易业务（（略）网站建设工程服务指南）。
获取：（略）
/
获取：（略）
发布招标公告之日起
获取：（略）
发布招标公告之日起至2024年月日时
递交资格预审/投标文件截止时间
2024年月日时分
资格预审/投标文件递交方式：（略）
电子投标文件的递交（任选其一）
投标文件（略）（略），（略）(（略），（略）对面)举行开标评标会，投标人代表(法定代表人或其委托代理人)按本招标文件规定携带资料进行投标文件解密。
投标文件（略）（略），（略）(（略），（略）对面)举行开标评标会，投标人按本招标文件规定对投标文件在线进行解密。
开标时间
2024年月日时分（与投标截止时间为同一时间）
开标地点：（略）
（略）(地址：（略）
发布公告媒介
（略）网站上发布。本公告的修改、（略）、（略）网站发布。公告内容和时间在各媒体发布的如有不同之处，（略）上发布的为准。
招标人：（略）
广东省梅州监狱
联系地址：（略）
（略）
招标人：（略）
毛小姐
联系电话：（略）
（略）
招标代理：（略）
（略）
联系地址：（略）
（略）恒泰花园B7、B8栋二层
招标代理：（略）
李工
联系电话：（略）
（略）
招标监督机构
（略）建设局
联系电话：（略）
（略）
其他依法应当载明的内容
注：只有在规定时限内接受投标邀请和下载招标文件的投标人方可参加投标。
（略）
招投标时间安排表
项目名称：（略）
梅州监狱迁建项目警戒及配套设施工程建设项目设计
（略）上邀请（招标文件获取：（略）
发招标公告之日起至2024年月日时止
投标保证金（纸质保函）提交截止时间
2024年月日时前（以现场递交时间为准）
投标保证金（电子保函）提交截止时间
2024年月日时止
（略）上质疑截止时间
2024年月日时止
投标文件上传截止时间
2024年月日时止
开标时间
2024年月日时
投标文件解密时间
（任选其一）
在线解密时间：自招标代理：（略）
投标人代表现场解密时间：2024年月日时至时止
定标时间
2024年月日时
第二章投标须知
投标须知前附表
（略）
条款名称：（略）
编列内容
招标人：（略）
名称：（略）
地址：（略）
联系人：（略）
招标代理：（略）
名称：（略）
地址：（略）
联系人：（略）
项目名称：（略）
梅州监狱迁建项目警戒及配套设施工程建设项目设计
建设地点：（略）
广东（略）竹洋村
资金来源和落实情况
由省财政预算资金解决，资金已落实。
项目规模
详见招标公告
招标范围
详见招标公告
设计周期
初步设计成果文件（含概算）提交时间为签订合同后40日内完成，施工图设计成果文件提交时间为概算经发改批复后30日内。
质量标准
设计要求符合建设工程设计的技术规范及本项目设计需求的要求、《建设工程质量管理条例》、《建设工程勘察设计管理条例》等国家及地方有关工程设计管理法规和规章，达到行业相关规范技术标准等要求。
资格审查方式：（略）
资格后审
合格投标人
资格条件
详见招标公告。
费用承担和设计成果补偿
不补偿
补偿，补偿标准：
踏勘现场
时间地点：（略）
不组织：投标人自行与招标人：（略）
组织，踏勘时间：
踏勘集中地点：（略）
招标人：（略）
（略）上质疑
1、质疑期限：（略）发布的招投标时间安排表。
2、招标人：（略）
投标人需要招标人：（略）
若投标人在投标质疑截止时间前未对招标文件有关条款提出质疑，视为投标人已充分理解招标文件所有内容并接受招标文件所有条款。
（略）上异议，按照《广东省工程建设项目电子招标投标交易规则》（略）提出和《关于加快推进招标投标全流程电子化工作的通知》关于2022年底前全省依法必须招标的工程建设项目实现全流程电子化招标投标的要求，投标人或者其他利害关系人对招标投标活动有异议的,应当在招标（略）提出。除出现《广东省工程建设项目电子招标投标交易规则》第二十七条规定的特殊情况或不可抗力外，纸质异议原则上不再受理。招标人：（略）
注：1、投标人或者其他利害关系人对公示内容有异议的，（略）上提出（（略）网站（梅州）发布的《（略）建设局关于对招投标异议书和投诉书范本的公告》执行，按《异议书（范本）》填写相关内容并签字（或签章）和盖公章，（略）址：https://（略）.cn/#/441400/zcfg/detail?id=（略）（略）&pageType=gg-zcfg），异议的佐证材料须包括有效的线索和相关证明资料。
设计费招标控制价
本项目预算价为：78.79万元，本项目设计费下浮率报价须≥20%。
设计费投标报价
设计费：投标人可根据本招标文件提供的工程现有资料、施工现场情况并自行考虑风险情况等填报投标总价及投标报价下浮率。
注：投标人报价精确到小数点后两位。
投标报价的其他要求
设计费按下浮率报价，根据《关于进一步放开建设项目专业服务价格的通知（发改价格〔2015〕299号）》工程勘察设计收费（略）《关于编制“十二五”政法基础设施建设项目勘察设计招标文件有关问题的通知》，设计费下浮率报价须≥20%。
说明：1、设计阶段如发生有与本工程相关的专家技术评审费用由中标单位：（略）
2、投标人自行承担投标过程中所产生的费用（含差旅费、投标文件制作费等），招标人：（略）
合同付款方式：（略）
工程设计费分期支付。在完成如下设计进度办理支付手续，设计费用支付进度如下：
第一次付费合同暂定价的15%概算经甲方确认后10个工作日内。
第二次付费合同暂定价的35%预算经甲方确认后10个工作日内。
第三次付费付至设计费结算价的80%施工单位：（略）
第四次付费付至设计费结算价的95%工程竣工验收合格后10个工作日内。
第五次付费付清余款缺陷通知期限届满10个工作日内，缺陷通知期为竣工验收合格后365天。
该项目设计费由广东省梅州监狱支付。每期设计费支付前,设计单位：（略）
投标有效期
本招标项目的投标有效期为投标截止期后90天。
投标保证金提交方式：（略）
投标保证金保证数额：（略）（施工项目不得超过项目估算价的百分之二且最高不超过50万元；勘察设计项目不得超过勘察设计估算费用的百分之二且最高不超过10万元）。
提交方式：（略）
银行转账银行保函电子保函投标保证保险投标保证金信用承诺函（详见投标文件格式附表4）
提交时间为：/年/月/日/时前（以到账时间为准）
汇入银行：/
汇入账户：/
（略）：/
以现金或支票形式提交的投标保证金必须从投标人的基本账户转出,否则视为无效投标保证金，其递交的投标文件一律视作无效投标文件。
投标保证金最迟应当在书面合同签订后5日内向中标人和未中标的投标人退还投标保证金及银行同期存款利息。
中标人无正当理由不与招标人：（略）
其他说明：
是否允许递交备选投标方案
√□不允许允许
签字或盖章要求
所有资料按要求须盖投标单位：（略）
投标文件份数
领取中标通知书后，签订合同前，中标人须向招标人：（略）
投标人代表出席开标会
法定代表人到场的，出示《法定代表人身份证明》并携带二代身份证原件备查；
委托代理人到场的，同时出示《授权委托书》和《法定代表人身份证明》。到场人员须携带二代身份证原件备查。
各投标人代表一般不得离开开标会场，对开标过程及标函内容有异议的应在开标现场提出。
投标文件解密：
投标人解密投标文件的方式：（略）
在线解密：
自招标代理：（略）
投标人代表现场解密：
投标人代表(法定代表人或其委托代理人)最迟应在开标当天上午10:00前到场解密投标文件,因投标人原因造成未在规定时间解密的，不再接受其对投标文件解密；因投标人之外的原因造成未在规定时间解密的，应接受其对投标文件解密。
投标人代表为法定代表人或其委托代理人，须单独携带法定代表人身份证明书原件(委托代理人另外提供法定代表人授权委托书原件)、本人身份证原件和CA证书（上传投标文件时使用的企业CA证书及密码）到开标现场进行投标文件解密，并携带储存了非加密投标文件的光盘。
因投标人原因造成投标文件未解密的，视为撤销其投标文件；因投标人之外的原因造成投标文件未解密的，投标人应递交储存了非加密投标文件的光盘至开标现场，作为补充上传或在评标过程中
（略）无法查看投标文件时使用（（略）上传的不一致时，以系统上传的投标文件内容为准）。
是否退还投标
文件
否
是
开标时间
和地点：（略）
开标时间：（略）发布的招投标时间安排表
开标地点：（略）
评标委员会的组建
评标委员会构成：5人或以上单数组成。
评标委员会组成：招标人：（略）
是否授权评标委员会确定中标人
推荐的中标候选人数：3名，该项目评标结果公示无异议后，则确定第一中标候选人为中标人。
否，推荐的中标候选人数：/
中标候选人公示媒介
（略）、（略）网站
合同签订
招标人：（略）
未中标方案
补偿
无
分包
不允许：投标单位：（略）
允许
投标费用
①招标代理：（略）
②投标人应依据招标人：（略）
解释权
构成本招标文件的各组成文件应互为解释，互为说明；如有不明确或不一致，构成合同文件的组成内容的，以合同文件约定内容为准，且以专用合同条款约定的合同文件优先顺序解释；仅使用于招标投标阶段的约定，按招标公告、投标须知、评标办法、投标文件格式的先后顺序解释，同一文件中就同一事项的约定不一致的，以逻辑顺序在后者为准；同一文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准。按本款前述约定仍不能形成结论的，由招标人：（略）
投标文件的真实性要求
投标人所递交的投标文件（包括有关资料、澄清）应真实可信，不存在虚假（包括隐瞒）。投标人声明不存在限制投标情形但被发现存在限制投标情形的，构成隐瞒，属于虚假投标行为。如投标文件存在虚假，在评标阶段，评标委员会应将该投标文件作废处理;中标单位：（略）
（一）总则
1.工程说明
根据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》、国家八部委第2号令《工程建设项目勘察设计招标投标办法》等有关法律、法规和规章，通过公开招标方式：（略）
1.1招标项目工程说明及要求：详见投标须知前附表。
1.2中标人原则上应承担中标后后续阶段设计和服务工作，根据项目设计需求，包括但不限于编制初步设计和概算、施工图(含平面图、立面图、大样图、结构图、强弱电等各专业设计，其中电动门含门锁、防撞、电机、传动、（略）图）、竣工图等。设计任务以本需求书及附件中所列的有关设计内容为准，建设单位：（略）
2.资格审查方式：（略）
2.1本招标项目招标人：（略）
2.2经资格审查合格的投标申请人才能成为投标人。
3.投标人的资格要求
3.1投标人的资格要求见投标须知前附表第11项。
4.投标费用
4.1投标人应承担己方投标文件编制与递交等参加本招标活动所涉及的一切费用。
5.踏勘现场
5.1本工程投标人可自行与招标人：（略）
5.2投标人自行与招标人：（略）
5.3招标人：（略）
6.知识产权
6.1投标人拥有设计方案的著作权（版权）。未经投标人书面同意，招标人：（略）
6.2招标人：（略）
6.3招标人：（略）
6.4招标人：（略）
（二）招标文件
7.招标文件的组成
7.1招标文件包括下列内容：：
（1）招标公告；
（2）投标须知前附表及投标人须知；
（3）评标办法和标准；
（4）合同条款及格式；
（5）技术标准和设计任务书
（6）设计有关资料
（7）投标文件格式；
7.2除本投标须知第7.1款所述的招标文件内容外，招标人：（略）
8.招标文件的澄清
8.1投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人：（略）
8.2招标文件的澄清以投标人须知前附表规定的形式发给所有投标人，但不指明澄清问题的来源。澄清发出的时间距投标截止时间不足15日的，并且澄清内容可能影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。
8.（略）发布，视作已发放给所有投标人。
8.4若招标答疑纪要与招标文件有矛盾时，（略）最后发布的答疑纪要为准。
9.招标文件的修改、补充
9.1招标人：（略）
9.2投标人收到修改内容后，应按投标人须知前附表规定的时间和形式通知招标人：（略）
9.3当招标文件、招标文件的澄清、修改、补充等在同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。
（三）投标文件的编制
10.一般要求
10.1根据电子化交易的要求，（略）在操作过程中出现故障影响开评标工作，要求投标人将投标软件制作生成的特殊格式的电子投标文件（.etbp、.GDTF、.nGDTF）拷贝到光盘并确保可以读取，同时不要在光盘盘面贴标签，（略）笔在盘面上清楚标注投标单位：（略）
10.2投标人必须响应招标文件，并在充分理解招标人：（略）
11.投标文件的组成
11.1商务文件（含资格审查文件）编制要求，包括下列内容：
1）投标函(投标函附表)；
投标保证金；
资格审查资料；
商务评审；
其他资料（根据招标文件的要求和投标人认为需要提供的资料）。
11.2技术文件编制要求，应包括以下内容：
1）根据本项目的招标文件第三章评标办法和标准中“技术评分标准”的要求提供。
2）投标人认为有必要提供的其他资料（如有）。
12.对投标文件的要求
1）招标人：（略）
2）投标文件应包含本须知第11.1条中规定的内容，投标人提交的投标文件应当无例外地使用招标文件第七章所规定的投标文件全部格式（表格可以按同样格式扩展），包括完整地填写投标函和投标函附表。
3）投标人应当按照招标文件的要求编制技术文件，具体要求详见招标文件第五章“技术标准和设计要求”和第七章投标文件格式。
4）投标人在投标文件有关技术方案和要求中不得指定与工程建设项目有关的重要设备、材料的生产供应者，或者含有倾向或者排斥特定生产供应者的内容。
5）投标人不得通过故意压低投资额、降低施工技术要求、减少占地面积，或者缩短工期等手段弄虚作假，骗取中标。
13.投标报价和合同金额
13.1本招标项目的合同金额，应是完成本须知第1条中所述的和合同条款上所列招标项目的设计范围、设计周期，以及设计服务内容的全部制定的，不得以任何理由予以重复，其根据为招标人：（略）
13.2合同金额为招标人：（略）
13.3勘察、设计费招标控制价详见本须知前附表第15点要求，投标人只允许有一个报价，任何有选择的报价都不予接受。
14.投标有效期
14.1投标有效期见本须知前附表第19项所规定的期限，在此期限内，凡符合招标文件要求的投标文件均保持有效。
14.2在投标有效期内，投标人撤销或修改其投标文件的，应承担招标文件和法律规定的责任。
14.3出现特殊情况需要延长投标有效期的，（略）网站公开发布通知所有投标人，发出即视作收到，（略）网站发布时间作为送达时间。无需投标人确认。投标人应自行关注，招标人：（略）
15.投标保证金
15.1投标人在递交投标文件的同时，应按投标人须知前附表第20项规定的金额、担保形式的规定递交投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。联合体投标的，其投标保证金由牵头方负责递交即可。
15.2投标人不按本章第15.1项要求提交投标保证金的，评标委员会将否决其投标。
15.3有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：
（1）投标人在规定的投标有效期内撤销或修改其投标文件；
（2）中标人未能在规定期限内与招标人：（略）
16.投标文件的编制
16.1投标文件应按第七章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。其中，投标函附录在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于招标人：（略）
16.2投标文件应当对招标文件有关招标范围、投标有效期、工期、质量标准、发包人要求等实质性内容作出响应。
16.3投标文件所有资料按要求须盖投标单位：（略）
（四）投标
17.投标文件的递交
17.1电子投标文件（略）（略），（略）会提示上传成功。
17.2联合体投标的，由联合体牵头人按以上要求递交投标文件和相关资料。
18.投标文件的修改与撤回
18.1投标人在招标文件要求上传投标文件的截止时间前，可以补充、修改或者撤回已提交的投标文件。
（五）开标
19.开标时间和地点：（略）
19.1招标人：（略）
19.2开标程序
(1)宣布开标纪律；
(2)公布在递交投标文件截止时间前递交投标文件的投标人名称：（略）
(3)投标人解密各自的投标文件；
(4)招标代理：（略）
(5)各投标人对开标情况提出异议，无异议后，开标会结束；对开标事项的异议未在开标期间和开标现场提出的，招标人：（略）
(6)开标结束，招标代理：（略）
（六）评标
20.评标委员会与评标
20.1评标委员会
（略）评标由招标人：（略）
（略）评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：
（1）投标人或投标人主要负责人的近亲属；
（2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；
（3）与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；
（4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的；
（5）与投标人有其他利害关系。
21.评标原则
评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。
22.评标
评标委员会按照招标文件第三章“评标办法和标准”规定进行方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。
（七）定标
23.定标方式：（略）
23.1除投标须知前附表规定评标委员会直接确定中标人外，招标人：（略）
24.重新招标
24.1有下列情形之一的，招标人：（略）
（1）经评议有效投标的投标人少于3人；
（2）经查实，招标投标过程有不公正行为，经项目审批部门会同行业主管部门裁定招标投标结果无效。
（八）合同授予
25.合同授予标准
本招标工程合同授予其投标文件在实质上响应招标文件要求和按本招标文件规定所确定的中标人。招标人：（略）
26.中标通知
26.1评标公示后，在规定的投标有效期内，招标人：（略）
27.合同协议书的签订
27.1中标人在收到中标通知书后，应派代表与招标人：（略）
27.2中标人非因不可抗力原因放弃中标或不按招标文件规定的条件在规定期限内与招标人：（略）
28.纪律和监督
28.1对招标人：（略）
招标人：（略）
28.2对投标人的纪律要求
投标人不得相互串通投标或者与招标人：（略）
28.3对评标委员会成员的纪律要求
评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员应当客观、公正地履行职责，遵守职业道德，不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法和标准”没有规定的评审因素和标准进行评标。
28.4对与评标活动有关的工作人员的纪律要求
与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。
28.投诉
投标人和其他利害关系人认为本次招标活动违反法律、法规和规章规定的，有权向有关行政监
督部门投诉。
29.补偿
29.1.招标人：（略）
29.2.对于提交有效投标文件但未中标的其他中标候选人，招标人：（略）
（九）其他
30.需要补充的其他内容
30.1未尽事宜按国家有关规定执行。
30.2本招标文件最终解释权归招标人：（略）
第三章评标办法和标准评标办法
一、总则
本招标项目评标依据《中华人民共和国招标投标法》等国家、地方政府有关招标投标的法律、法规、规章和规定。
二、评标委员会
2.1.本招标项目的评标由招标人：（略）
2.2.招标人：（略）
三、评标委员会在评标过程中应当遵守下列规定：
3.1评标委员会应当根据招标文件规定的评标办法和标准，（略）地评审和比较。
3.2对投标人进行资格审查和商务文件的符合性、响应性审查进行评审应当按照招标文件规定的内容和标准。资格审查不合格或不响应招标文件要求的投标文件按废标处理。商务文件的详细评审（评分）和技术文件的评审均应由评标委员会负责。
3.3评标应严格按照招标文件中规定的评标标准和办法进行，除了有关法律、法规以及国家标准中规定的强制性条文外，不得引用招标文件规定以外的标准和办法进行评审。
3.4评标委员会可以书面方式：（略）
3.5招标文件条款存在含义不清或者相互矛盾的，评标委员会应当针对相应条款作出有利于相应投标人的结论。
3.6评委的评审意见不一致时，应以书面形式进行表决，并按照少数服从多数的原则处理。评审结束后，评标委员会应当对否决投标或不采信投标人说明的情况在评标报告中作详细说明。
四、评标过程保密
1、评标采用保密方式：（略）
2、在投标文件的评审和比较、确定中标候选人推荐以及授予合同过程中，投标人任何试图影响或干扰招标人：（略）
3、中标人确定后，招标人：（略）
五、评标办法
评标采用综合评估法推荐中标候选名次。
六、评标程序
分为评标准备、资格审查、初步评审、详细评审、确定中标人及推荐中标候选人、提交评标报告。评标由评标委员会独立完成。
评标细则
一、总则
依照《中华人民共和国招标投标法》，结合本工程特点，遵循公开、公平、公正、择优和诚实信用的原则制定本办法。
二、评标办法与分值构成
综合评估法采用百分制进行量化，商务分占34%，报价分占30%，技术分占36%。
三、评标前的准备工作
1、招标人：（略）
2、评标委员会成员在评标前应当认真研究招标文件，至少应了解和熟悉本工程招标的目标、范围、性质、主要技术要求、标准、商务条款以及评标定标程序、标准、方法和在评标过程中考虑的相关因素。
四、初步评审
1.资格审查环节
本招标项目对投标人的资格审查方式：（略）
1.1资格审查评审合格标准
只有全部满足下列资格审查文件评审标准的投标人，才能通过资格审查，否则其投标文件作废标处理。
（1）是否提供企业法定代表人证明书或其授权委托书；
（2）投标人名称：（略）
（3）投标人的资质是否符合招标文件规定；其营业执照、资质证书是否合法、有效、准确；
（4）是否为联合体投标；
（5）是否提供有效的设计项目负责人职称证书；
（6）是否提供设计项目负责人二代身份证；
（7）是否提供设计项目负责人近三个月（2024年5月～7月）的社保缴费凭证（已退休人员提供退休证）；
（8）（略）办理企业及管理班子人员信息登记并公开发布。
（9）投标人为外省建筑企业的，是否按规定在“（略）”录入相关信息，（略）的相关截图。
（10）是否提供信誉承诺函。
（11）拟派项目管理班子人员情况一览表。
（12）投标人认为需提供的其他资料。
2.形式评审环节
2.1形式评审合格标准：
（1）第二章第10.1款中规定的组成内容（包括该组成内容的所附资料）是否完整、齐全、有效的。
（2）是否按招标文件规定签字、盖章。
3.响应性评审环节
3.1响应性评审合格标准：
（1）投标保证、投标有效期、质量标准、工期等是否响应招标文件实质性要求；是否擅自修改、遗漏投标函、承诺书的实质性内容。
（2）投标总价是否唯一；投标总价是否超出招标控制价；投标人是否以低于成本的价格竞标。
五、投标文件的澄清和补正
1、为了有助于投标文件的审查、评价和比较，评标委员会可以书面方式：（略）
2、评标委员会将会对投标人报价的组成、合理性、准确性、全面性进行分析比较。
3、评标委员会在对实质上响应招标文件要求的投标进行报价评估时，除招标文件
另有约定外，将按下述原则进行修正：
（1）数字表示的数额与用文字表示的数额不一致时，以文字数额为准。
（2）按前款规定调整后的报价经投标人的法定代表人（或其委托代理人）确认后产生约束力。
六、详细评审
1、评标委员会仅对通过初步评审的投标文件进行详细评审。
2、百分制综合评估法评分标准
综合评估法的评分标准见附表《综合评估法评分表》。
3、评标委员会按照综合评估法的评标得分的从高到低的顺序进行排名，推荐合格的中标候选人。
投标报价评审方法见《综合评估法评分标准》。
4、评分细则
本项目的评分细则分为商务部分、报价部分和技术部分。商务部分的得分为所有评委商务评分的平均值（投标单位：（略）
5、综合得分排序
评标委员会专家成员对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照招标文件规定的评分标准进行独立评分，各投标人最终总得分=商务得分+报价得分+技术得分。
七、确定中标人及中标候选人
1、按最终得分由高到低顺序确定中标人及中标候选人，最终得分最高的投标人为第一中标候选人，以此类推选择第二、第三中标候选人。若总得分相同，投标报价得分高的投标人排序优先；投标报价得分也相等的，则由评委通过记名投票表决（不得弃权），以“少数服从多数”的原则排序。
2、若有效投标单位：（略）
3、评标委员会经评审，认为所有投标都不符合招标文件要求的，可以否决所有投标。所有投标被否决后，招标人：（略）
八、评标报告
1、评标委员会完成评标后，应当向招标人：（略）
2、评标委员会决定否决所有投标的，应当在评标报告中说明具体理由。
3、评标委员会应根据评标情况和结果，向招标人：（略）
九、附则
投标人应对所递交的投标文件以及与投标有关的证明资料的真实性负责，若以弄
虚作假骗取中标的，中标无效，给招标人：（略）
综合评估法评分标准
（一）商务分评分标准（34分）
评分项目
评审
内容
分值（分）
评分标准
商务
评审
（34分）
企业业绩
6
投标人自2020年1月1日至今独立承担过设计费大于50万或以上的建筑类工程项目设计业绩，每提供一项得2分；最高得6分。
说明：本项满分6分。须提供中标通知书及合同关键页，时间以合同签订时间为准。
企业获奖情况
9
投标人自2020年1月1日至今所承接的建筑类工程项目设计：
获得过国家级奖状证书的，每项得3分；
获得过省级奖状证书的，每项得2分；
（略）级奖状证书的，每项得1分；
无提供不得分。
注：本项最高得9分，提供相关获奖原件扫描件作为证明文件加盖公章，证书获奖时间以证书颁发时间为准，同一项目获得多个奖项按获得最高的奖项计分，不重复计算。
项目负责人经验
8
投标人拟派的项目负责人自2020年1月1日至今承担过建筑类工程项目设计业绩的，每提供一项得2分，最高得8分。
注：提供能证明项目负责人业绩的中标通知书或合同或其他资料扫描件加盖公章，无提供或提供资料不能证明项目负责人业绩的不得分。
拟派设计团队综合能力（项目负责人除外）
11
拟派设计团队综合能力（项目负责人除外）：
1、拟派设计团队配备一个一级注册建筑师执业资格证书的得2分，二级注册建筑师执业资格证书的得1分，最高得4分。
2、拟派设计团队配备的设计人员具有电气专业中级工程师以上的职称的，每提供一个得1分，最高得4分。电气专业指建筑电气，弱电，安防，机电，电气自动化等。
3、拟派的设计团队中，配备建筑专业高级工程师的得2分，配备结构专业中级工程师的得1分，最高得3分。
说明：本项满分11分。注册证人员和职称证人员可以重复，须提供身份证、注册证、职称证及本单位：（略）
注明：
1、企业设计业绩：业绩时间以合同签订时间为准；
2、获奖证书需带有颁发单位：（略）
3、近三个月社会保险关系证明：指2024年3月至2024年5月的社会保险关系证明；
4、商务评分为客观评分，所有评委对同一投标人的商务评分均应保持一致；
5、所有资料扫描件必须用原件扫描（（略）打印的电子证书、证照外），提供的扫描件资料必须清晰、明辨；原件为黑白的扫描件为黑白,原件为彩色的扫描件为彩色；
6、未提供以上评审资料的或所提供的评审资料不符合第5点要求的不得分。
设计费报价评分标准（30分）
评分项目
评审内容
分值（分）
评分标准
设计费报价
（30分）
设计
报价
30
投标人在投标函中填报投标下浮率。
评标基准系数的确定：当有效报价小于或等于5家时，评标基准系数等于所有有效报价的算术平均值；当有效报价大于5家时，评标基准系数为所有有效报价去掉一个最高和一个最低后的算术平均值（保留四位小数）。
设计投标报价得分S2满分30分；
S2=[100-｜Ai-B｜÷B×C×100]×30%；
S2—投标报价得分；
Ai--投标人所报下浮率；
B—评标基准系数；
C—调整系数；
当Ai>B时，C=1；当Ai＜B时，C=0.5。
（三）技术分评分标准（36分）
评分因素
分值
对工程项目建设条件的理解程度
对项目理解、项目（略）域情况、项目现状，对项目内容明确情况进行综合评议：
（1）非常准确、熟悉、了解全面和深入的，得3分；
（2）较为准确、熟悉、了解较全面和深入的，得2分；
（3）了解不够熟悉和深入的，得1分；
（4）不提供的得0分。
3
设计
方案
（1）设计理念：
①（略）清晰、可行性高，对项目建设外部控制因素阐述完整，对工程项目的特点、难点分析具体全面，得4分；
②（略）清晰、具有可行性，对项目建设外部控制因素阐述完整，对工程项目的特点、难点分析具体，得2分；
③（略）模糊，对项目建设外部控制因素阐述不够完整，对工程项目的特点、难点分析不够具体全面，得1分；
④不提供的得0分。
（2）整体风格：
①设计方案在保证功能前提下，设计的构思完全符合实际，节能、智能及环保设计方案科学、合理性高，与周边环境协调景观美化程度高，得4分；
②设计方案在保证功能前提下，设计的构思符合实际，节能、智能及环保设计方案科学、合理性较高，与周边环境协调景观美化程度较高，得2分；
③设计方案在保证功能前提下，设计的构思不够符合实际，节能、智能及环保设计方案不够科学、不够合理，与周边环境协调景观美化程度低，得1分；
④不提供的得0分。
（3）布局：
①设计内容方面独到的见解程度高、措施明确具体，设计方案因地制宜程度高，设计安全性和合理性完全满足招标文件和规范要求，得4分；
②设计内容方面具有独到的见解、措施明确，设计方案因地制宜程度较高，设计安全性和合理性满足招标文件和规范要求，得2分；
③设计内容方面无见解，设计安全性和合理性基本满足招标文件和规范要求，得1分；
④不提供的得0分。
12
设计相关资料及图纸
根据投标人提供的设计说明书和设计图纸（包括但不限于项目地理位置图、平面设计图、效果图、大样图，立面图工程概述、现状评价、沿线自然地理概况、工程设计、技术指标、经济指标等）进行综合评审：
（1）提供的设计说明书和设计图纸全面、具体、合理，思路清晰、明确的，得6分；
（2）提供的设计说明书和设计图纸基本合理但不全面，思路基本清晰、明确的，得4分；
（3）提供的设计说明书和设计图纸不够全面合理，思路模糊、不够明确的，得2分；
（4）不提供的得0分。
6
投资控制
根据投标人提供的投资控制方案进行评审：
（1）所提供的投资控制方案完全符合设计要求和规范，节约工程总投资的措施具体、合理、针对性强，得5分；
（2）所提供的投资控制方案基本符合设计要求和规范，节约工程总投资的措施基本合理，具有针对性，得3分；
（3）所提供的投资控制方案不够符合设计要求、规范，节约工程总投资的措施及理由不够具体、不够合理，得1分；
（4）不提供的得0分。
5
设计工作
计划安排
根据投标人对本项目的工作时间与进度计划（包括但不限于项目进度计划、进度保证措施、完成期承诺等）安排情况进行评审：
（1）工作安排满足或优于项目进度和完成期的要求的，得5分；
（2）工作安排基本满足项目进度和完成期要求的，得3分；
（3）工作安排较难满足项目进度和完成期要求的，得1分；
（4）不提供的得0分。
5
设计后续服务方案
根据投标人提供的设计后续服务方案（包括但不限于驻场人员解决问题专业性、服务态度承诺等）进行评审：
（1）后续服务方案全面、安排合理的，得5分；
（2）后续服务方案基本全面、安排基本合理的，得3分；
（3）后续服务方案不全面、安排不够合理的，得1分；
（4）不提供的得0分。
5
合计
36
第四章合同条款
（略）：
工程专用合同
（工程设计合同）
工程名称：（略）
配套设施工程建设项目设计
工程地点：（略）
发包人：广东省梅州监狱
承包人：
签订日期：年月日
第一部分合同协议书
发包人（甲方）：广东省梅州监狱
承包人（乙方、设计人）：
设计人资质证书等级：
发包人委托承包人承担梅州监狱迁建项目警戒及配套设施工程建设项目工程设计，负责包括方案设计、初步设计、施工图设计、招标配合、施工配合、建设全过程设计服务及协调工作、竣工图编制等,工程地点：（略）
依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程勘察（略）场管理规定》及其他有关法律、行政法规，遵守平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程勘察设计事项协商一致，订立本合同，共同执行。
一、工程概况
项目名称：（略）
项目规模:项目主要建设内容由警戒设施和配套设施两部分组成。其中警戒设施包括铁门（含智能化）共1004樘、（略）3358个，窗纱1984个;配套设施为2条4.5米宽会见通道。涉及土建装饰、电气（含智能化）、给排水、设备安装等建设内容。
项目阶段：方案设计、初步设计、施工图设计、编制竣工图。
项目投资:总投资估算3117万元。其中工程费用2658万元，工程建设其他费用311万元，预备费用148万元。
设计内容:根据项目设计需求，包括但不限于编制初步设计和概算、施工图(含平面图、立面图、大样图、结构图、强弱电等各专业设计，其中电动门含门锁、防撞、电机、传动、（略）图）、竣工图等。
二、本合同的有关词语含义与本合同第二部分《通用条款》中分别赋予它们的定义相同。
三、组成合同的文件
下列文件均为本合同的组成部分：
1.合同协议书；
2.本合同专用条款；
3.本合同通用条款；
4.中标通知书；
5.招标文件；
6.招标人：（略）
7.投标文件；
8.合同执行中共同签署的补充与修正文件。
以上各文件相互补充，若有不明确或不一致之处，以所列次序在先者为准。
四、合同任务
承包人同意按照本合同规定，承担本合同专用条款中议定范围内的建设工程设计任务；按专用条款中议定的时间完成各阶段设计任务，并交付规定份数的设计文件。
五、合同价款
合同暂定总价为￥万元（大写：），其中包括：。（合同暂定总价＝78.79万元×（1-下浮率））（下浮率为）。结算价以实际工程的施工中标价为计算基数计取工程设计收费基准价（参考《工程勘察设计收费标准》（计价格〔2002〕10号）文件），并按中标下浮率进行结算。结算价包括所有实物工作收费、技术工作收费、税金等全部费用。
因建设内容、变更、签证等因素增（减）投资的，均按施工中标价为基数计算设计费，不另外增（减）设计费。
本工程“专业调整系数”为1.0；“复杂调整系数”为0.85；“附加调整系数”为1.0。
六、付款方式：（略）
发包人同意按本合同规定，以本合同专用条款规定的期限、方式：（略）
七、本合同一式份，其中发包人执陆份，设计人执份。
八、合同生效
合同订立时间：2024年月日
本合同双方签字盖章后生效。
发包人名称：（略）
（盖章）（盖章）
法定代表人（签名）：法定代表人（签名）：
委托代理人：委托代理人：
住所：（略）住所
邮政编码：514035邮政编码：
电话：（略）电话：
开户银行：工商银行梅州梅江支行开户银行：
开户名称：（略）
（略）：（略）（略）（略）：
第二部分通用条款
第一条定义
1.1合同包括专用条款和通用条款。
1.2合同是指合同协议书、中标通知书、招标文件、本合同条件、发包人要求、承包人投标文件（包括建议书和资料表），以及在合同协议书中列出的其他进一步的文件（如果有）。
1.3发包人要求是指合同中列明工程的目的、范围、设计标准和其他技术标准，以及对此类文件的任何补充和修改。
第二条通信交流
2.1无论在任何场合给予或颁发批准、证明、同意、确定、通知和请求时，这些通信信息都应采用书面形式，并交付、传送或传输到合同中注明的收件人地址：（略）
2.2批准、证明、同意、确定不得无故被扣押或拖延。
2.3承包人负责保存和照管每份承包人文件，直到被发包人接收为止。
第三条法律和语言
3.1合同受发包人所在国家和司法（略）的法律管辖。
3.2争端裁决在本合同专用条款中规定。
3.3当合同任何部分的文本使用一种以上语言编写，以中文为准。
3.4通信交流应使用约定的语言，如未约定，应使用中文。
第四条文件优先次序
4.1合同协议书；
4.2中标通知书；
4.3投标书和联合体共同投标协议；
4.4招标文件；
4.5招标人：（略）
4.6投标文件。
第五条权益转让
5.1承包人不得擅自转让或以其他方式：（略）
5.2经发包人书面同意，承包人可以将合同的部分非主体、非关键性工作分包给他人完成。除采购和施工分包外，分包金额不得超过本合同总价值的30%。接受分包的人应当具备相应的资格条件，并不得再次分包。接受分包的人就分包项目承担连带责任，承包人与分包人之间不论其权利义务、分工如何约定，承包人应当向发包人承担全部责任。
第六条合同价格和付款
6.1发包人支付的费用已包括承包人履行合同所需的所有支出，承包人收款同时开具发票，税金由承包人自理。
6.2各种审查费用和税金分别由相应的征收对象承担。
6.3承包人应按发包人、评标委员会、政府审查机构的评审意见修改工作成果，不另行收费。
6.4承包人提交服务成果文件前实施新规范造成修改或返工，不另行收费；提交服务成果文件后实施新规范必须修改的，发包人应支付相应的补偿。
6.5承包人的服务成果文件经发包人确认后，因发包人的修改而使承包人已经提供的服务作废或者需要重新修改的，发包人按招标文件规定的费用计算办法另行支付补偿费用。
6.6除非承包人与发包人均同意，否则有关修改不能将合同所定价格增加或减少超逾百分之二十，或将合同所定期限延长或缩短多于6个月。
6.7凡承包人根据合同欠发包人或须付予发包人的款项，发包人可以从有关合同或其他发包人合同已经到期或将会到期须支付予承包人的款项中，悉数将有关款额扣除。
6.8发包人付给承包人的款项应为承包人与本项目有关的唯一报酬，承包人在与本项目有关的活动中，或在履行合同义务时，不应为私利而接受佣金、回扣或类似费用，一经发现该部分款项从发包人支付给承包人的费用中扣减。
6.9发包人委托承包人承担合同之外的工作服务，另行支付费用。
第七条日期和期限
7.1承包人应在开工前向发包人提交一份详细的进度计划。当进度计划与实际进度不符时，承包人还应提交一份修订的进度计划。每份进度计划应包括：
（略）工作顺序和各个阶段的预期时间安排；
（略）需要发包人进行审核、批准的期限；
（略）合同和技术规范中规定的各项检验和试验的顺序和时间安排。
7.2除非发包人收到进度计划后指出其中不符合合同规定的部分，否则承包人应按照进度计划，并遵守合同规定的其他义务，进行工作。承包人开工后应以正当的速度，不拖延地进行工作。
7.3承包人应及时将未来可能对工作造成不利影响、增加合同价格、延误工期的事件或情况，通知发包人。承包人在其项目承包过程中需要办理的任何手续，应将这些手续告知发包人，以免发包人延误或遗漏有关手续而影响工程建设。
7.4如果由于下列原因致使竣工日期受到延误，承包人可以向发包人提出延长竣工时间：
（略）变更；
（略）异常不利的气候条件；
（略）由于流行病造成可用资源的短缺；
（略）由于政府行为造成不可预见的情况；
（略）由发包人或发包人指定的其他人员、承包商造成或引起的任何延误、妨碍或阻碍。
7.5如果实际进度过于缓慢，不能在发包人批准的竣工时间内完工，或者实际进度已落后于进度计划，承包人应增加资源（工时、人员、货物、设备等），并自担风险和费用。
7.6如果承包人未能在发包人批准的竣工时间内完工，承包人应向发包人支付误期损害赔偿费。这些误期损害赔偿费不应解除承包人完成合同规定的其他责任、义务和职责。
7.7发包人可以随时指示承包人暂停合同项目的全部或某一部分，在暂停期间，承包人应保护、保管并保证该项目不致产生任何损失和损害。如果承包人因暂停和复工而遭受延误和招致增加费用，承包人应向发包人发出通知。如果暂停是为弥补承包人的缺陷，则承包人无权得到延长期或费用。
7.8缺陷通知期限自工程竣工起计365天。
第八条关键人员
8.1承包人承诺履行合同时不雇佣非法劳工或雇员，并保障其雇员的合法权益。如承包人违反承诺，发包人有权以书面形式单方面解除合同，承包人无权索偿，并承担发包人因终止合同而带来的所有损失。
8.2承包人指定一名项目负责人，负责按发包人认可的进度计划组织实施承包项目，每周定期向发包人报告工作进展的真实情况。项目负责人自合同生效起履行职责，至项目竣工验收为止。
8.3承包人如需更换项目负责人或专业负责人，应提前14天以书面形式通知发包人，并征得发包人同意。发包人认为承包方不称职的人员，承包人应当在收到发包人的书面通知14天内更换。
8.4承包人擅自更换项目负责人或关键人员，发包人可以按每人次向承包人索赔合同价的0.5%。
8.5承包人提交给发包人的服务成果文件，必须经过有注册资格人员的验证和签名，加盖承包人出图专用章和注册章，（略）码。
8.6承包人应根据工程进展情况或发包人的要求，派出各专业人员解决工程中涉及的问题。承包人提供的现场服务，至工程竣工验收合格止。
第九条风险与保险
9.1由于承包人错误造成工程质量事故损失，承包人除负责采取补救措施外，应免收直接受损失部分的费用。损失严重的根据损失的程度和承包人责任大小向发包人支付赔偿金，赔偿金为实际损失的100％，但不超过合同总额。
9.2发包人借给承包人的物品，若这些物品在承包人、其雇员、工人或代理人保管或使用期间，无论任何原因遗失或损坏，承包人须赔偿遗失或损坏物品的价钱，另加原价20%。
9.3承包人所用工具、设备及车辆的安全问题，以及这些运输工具停泊在发包人处所或沿着这些地方行驶时的安全事宜，概由承包人负责。其间若对上述发包人处所造成任何损失或损坏，承包人须向发包人做出赔偿。
9.4发包人及其雇员或代理人对承包人或其雇员的受伤或死亡，以及任何财物蒙受损失或损坏无须负上任何法律责任，除非该伤亡事件是由发包人原因所致。发包人疏忽所致的伤亡事件，发包人须向承包人做出赔偿。
9.5由于承包人或其任何雇员疏忽，以致第三者蒙受损失、受伤及死亡，概由承包人负赔偿责任（因发包人或其任何雇员疏忽而引致的受伤或死亡除外）。
9.6若因承包人或其任何雇员的疏忽，以致发包人或发包人的任何雇员受伤及死亡，以及财物蒙受损失或损坏，承包人必须对发包人作出赔偿。
9.7若发包人提出要求，承包人必须针对本合同规定索偿、索求及责任，向一家发包人认可（即发包人不会无理拒绝认可）（略）投保。在合同期内，必须保持保单有效。承包人必须将保单连同已付保金的收据，在合同期内交由发包人代表保管。
9.8若承包人没有按照合同条款规定投保或购买其他的保险，并保持保单有效，发包人可以自行投保，保持保单有效和缴付所需保金，以符合有关条款的规定，并不时将上述发包人支出款额，从任何已经到期或将会到期须付予承包人的款项中悉数扣除，或将这些款项列为欠款，向承包人追讨。
9.9当承包人被判破产，发包人可以随时循简易程序，书面通知承包人终止合同，承包人无权获得任何补偿。
9.10假如承包人或其任何雇员于履行合同时，被发现触犯任何防止贿赂的法规，发包人可以循简易程序终止有关合同，而承包人无权获得任何补偿。发包人因上述情况终止合同而需承担的所有费用，概由承包人负责赔偿。
第十条服务规范
10.1发包人委派的检查人员以书面形式提出要求时，承包人须依照其指示履行合约，达到令检查人员满意的程度。合同和指示应以书面形式发出，承包人根据口头指示提供的服务，发包人概不负责。
10.2接获发包人的投诉时，承包人的最高管理者组织相关人员协调解决。
10.3除另有规定外，发包人可以在合同期内，以书面形式指示承包人就合同所述的服务或合同期限作出更改、修订、省略、增添或其他修改，承包人必须依照指示作出修改。
10.4发包人可以拒绝接受任何没有遵守本合同规定而提供的服务（或其中任何部分），拒绝接纳服务不损及发包人的任何法定权利。
10.5在合理范围内，承包人可获免费提供所需的图纸及资料，作为履行合同的指引。承包人于合同完成后须将图纸及资料交还。承包人为本合同项目所采用的国家或地方标准图，由发包人自费向有关出版部门购买。
10.6承包人根据合同获发包人发给的物品，承包人须负责妥善归还。承包人保管发包人的物品期间，发包人代表有权随时点算这些物品或物料，承包人须协助完成点算工作。
10.7发包人要求保密的资料，承包人应当履行保密义务。
10.8若有关服务是在承包人的处所提供，承包人必须让发包人代表或检查人员在任何合理时间进入有关处所检查。
10.9承包人履行合同期间发生的伤亡事件，无论有关人士有否提出索偿，承包人均须于事发后尽量短的时间（不超过7个日历天内），以书面将有关伤亡事件通知发包人代表。
10.10承包人对服务成果文件出现的遗漏或错误负责修改或补充。
10.11承包人应当对项目跟踪负责，与施工现场人员进行必要的沟通，从履约开始直至项目建成，始终坚持高质量。若承包人未能于合同期内，或根据发包人同意延长的时间内，提供合同所载的全部服务或其中的任何部分服务，发包人有绝对酌情权，以书面通知承包人，终止整份或部分合同。
第十一条成果质量要求及标准
11.1承包人交付的成果必须符合本项目所在国家（略）颁发的法律法规、规范、规定、规程、标准、规划和要求，并符合招标文件的规定。
11.2承包人交付的成果必须签署齐全，图文清楚，图面清晰，完整齐全。
第十二条工程设计
12.1工程设计是指承包人根据建设工程的要求，对建设工程所需的技术、经济、资源、环境等条件进行综合分析、论证，编制建设工程设计文件；进行设计方案修改、初步设计、施工图设计、施工阶段的指导和监督。
12.2民用建设工程设计适用中华人民共和国建设部、国家工商行政管理局监制的《民用建设工程设计合同》（GF-（略））示范文本或随后更新的版本。
12.3专业建设工程设计适用中华人民共和国建设部、国家工商行政管理局监制的《专业建设工程设计合同》（GF-（略））示范文本或随后更新的版本。
12.4设计合理使用年限和最低保修期限应该不少于法律、法规规定的期限。
12.5承包人应当严格执行限额设计，按发包人的要求落实投资控制目标。
12.6设计文件满足施工要求。建筑工程设计文件应达到建设部颁发的《建筑工程设计文件编制深度规定》，市政公用工程设计文件应达到建设部颁发的《市政公用工程设计文件编制深度规定》。
12.7承包人进行设计修改必须经过发包人同意，并负责通知监理工程师、施工单位：（略）
12.8承包人在本项目各阶段施工开始前，按约定的分工，参与组织工程设计图纸技术交底活动，答复有关技术问题。
12.9专项设计需要由发包人另择承包人设计的，相应扣减计费额，承包人收取分包款5%作为总体费用，承担总体协调职责。
12.10除《工程勘察设计收费标准》规定的图纸或文件的标准份数外，发包人需要加印的，另行支付印制工本费。双方约定每张A0、A1、A2、A3、A4规格的工本费，加长图纸按长度折算为相应数量的标准规格图纸。
12.11除合同已有约定外，发包人要求承包人派驻现场设计人员及支援人员的，需按高级、中级、初级职称分别约定收费标准，另行支付费用。
12.12若发包人要求承包人按工程总造价购买单项工程设计责任保险，保险费用由招标人：（略）
12.13设计资料及文件中，建筑材料、建筑构配件和设备，应当注明其规格、型号、性能等技术指标，设计人不得指定生产厂、供应商。发包人需要承包人配合加工订货时，所需要费用由发包人承担，承包人得到的任何折扣、佣金和回扣都应归发包人所有。
第三部分专用条款
第一条本合同签订依据及定义
签订依据
（略）《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》和《建设工程勘察设计管理条例（2017年修正本）》、“《关于进一步放开建设项目专业服务价格的通知（发改价格〔2015〕299号）》”。
（略）国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章。
（略）建设工程批准文件。
1.2定义
（略）合同包括专用条款和通用条款。
（略）合同是指合同协议书、中标通知书、招标文件、本合同条件、发包人要求、承包人投标文件（包括建议书和资料表），以及在合同协议书中列出的其他进一步的文件（如果有）。
（略）发包人要求是指合同中列明工程的目的、范围、设计标准和其他技术标准，以及对此类文件的任何补充和修改。
第二条设计依据及通信交流
2.1设计依据
（略）发包人给设计人的委托书或设计中标文件
（略）发包人提交的基础资料
（略）设计人采用的主要技术标准是（但不限于）：
《民用建筑设计通用规范》GB（略）
《房屋建筑制图统一标准》GB（略）
《建筑电气与智能化通用规范》GB（略）
《建筑防火通用规范》GB（略）
《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB（略）
《建筑内部装修设计防火规范》GB（略）
《广东省住宅工程质量通病防治技术措施二十条》
司法部《监狱建设标准》
《监狱建筑设计标准》JGJ（略）
广东省监狱管理局《监狱铁门设计指引(试行)》
广东省监狱管理局《（略）大门及设施装备建设指引》
注：若上述依据、规范、要求出现新版本或更高的标准，将按照新版本执行。
2.2通信交流
（略）无论在任何场合给予或颁发批准、证明、同意、确定、通知和请求时，这些通信信息都应采用书面形式，并交付、传送或传输到合同中注明的收件人地址：（略）
（略）批准、证明、同意、确定不得无故被扣押或拖延。
（略）承包人负责保存和照管每份承包人文件，直到被发包人接收为止。
第五条双方权益及责任
5.1双方权益
（略）承包人不得擅自转让或以其他方式：（略）
（略）经发包人书面同意，承包人可以将合同的部分非主体、非关键性工作分包给他人完成。除采购和施工分包外，分包金额不得超过本合同总价值的30%。接受分包的人应当具备相应的资格条件，并不得再次分包。接受分包的人就分包项目承担连带责任，承包人与分包人之间不论其权利义务、分工如何约定，承包人应当向发包人承担全部责任。
（略）发包人享有设计文件的全部使用权。
（略）设计人在设计进度、设计质量、指派人员、提供服务、协作等方面义务的履行不符合本合同约定时，发包人有追究违约责任、要求赔偿损失、直至解除合同等权利。
（略）除发包人已批准的设计文件组成清单内容外，发包人有权要求乙方补充完成增加工程实际所需要的相关的设计图纸。
5.2发包人责任
（略）发包人按本合同第五条规定的内容，在规定的时间内向设计人提交基础资料及文件，并对其完整性、正确性及时限负责。发包人不得要求设计人违反国家有关标准进行设计。
发包人提交上述资料及文件超过规定期限15天以内，设计人按本合同第六条规定的交付设计文件时间顺延；发包人交付上述资料及文件超过规定期限15天以上时，设计人有权重新确定提交设计文件的时间。
（略）如果政府批复的规划设计依据与发包人提供的规划设计依据不符，由此而产生的设计修改费用已包含在设计费总额内，发包人不再另行支付。另外，如果由于使用单位：（略）
（略）发包人必须按合同规定支付设计费。
（略）发包人应按本合同规定的金额和日期向设计人支付设计费。发包人的上级或设计审批部门对设计文件不审批或本合同项目停缓建，发包人均应按阶段工作量支付相应的设计费。
（略）发包人要求设计人比合同规定时间提前交付设计文件时，须征得设计人同意，不得严重背离合理设计周期，且发包人应支付赶工费。
（略）设计文件中选用的国家标准图、部标准图及地方标准图由承包人负责向发包人提供复印件十八份，并加盖出图章。
5.3设计人责任
（略）设计人应按国家规定和合同约定的技术规范、标准进行设计，按本合同第七条规定的内容、时间及份数向发包人交付设计文件，并对提交的设计文件的质量负责。
（略）设计合理使用年限为50年。
（略）设计人对设计文件出现的遗漏或错误负责修改或补充。由于设计人设计错误造成工程质量事故损失，设计人除负责采取补救措施外，如实赔偿事故损失；如果因提交的设计文件及图纸未能达到合同约定的设计工期要求，而导致工期延误，发包人可无条件按合同违约条款中的相应条例对设计人进行处理。非发包人原因造成的修改，设计人要无条件免费修改，无法满足监狱建设标准要求的，设计人无条件免费修改。对设计定稿前和施工出现的图纸设计深度以外的技术问题，应无条件、无偿服从建设方提出的修改意见并提供后续处理设计服务；对施工图设计定稿后或因施工现场技术问题产生的重大设计调整，设计人不得提出晒图费及其他额外的收费要求或采取封闭技术资料等方式：（略）
（略）设计人应按招标文件要求，自收到发包人设计指令后开始，至本项目竣工验收，必须设常驻代表，驻场设计代表应当在本项目现场工作。保证按招标文件要求配备的设计人员投入到本项目中。在开始施工后，没有招标单位：（略）
施工期间（至少2个月），设计人需派专业设计人员驻场，驻场人员以电气专业为主。驻场期间所有费用包干在设计费当中，设计人不履行专业设计人员驻场的，按500元/天予以处罚，在设计费中扣除，累计时间最高不超过120个日历天。
如施工现场遇到需设计人到场才能解决的问题，设计人必须确保在24小时内响应，并保证到场人员为符合资质人员，否则将扣罚设计费（略）/延误日。
（略）合同生效后，设计人要求终止或解除合同，设计人应双倍返还发包人已支付的定金。
（略）设计人交付设计文件后，按规定参加有关上级的设计审查，并根据审查结论负责不超出原定范围的内容做必要调整补充。设计人按合同规定时限交付设计文件一年内项目开始施工，负责向发包人及施工单位：（略）
（略）由于设计人对现场条件不了解而发生设计错误，设计人应无条件免费配合发包人进行设计变更，导致工期延误，发包人可按合同中的违约条款中的相应条例对设计人进行处理。
（略）设计人负责工程竣工验收后对竣工图纸的审核确认和加盖出图章。
（略）设计工期：设计人应在签订合同后40日内完成初步设计（含概算），初步设计概算经发改批复后30日内完成施工图设计，施工图设计文件经甲方会审及施工图审查单位：（略）
（略）在设计过程中，设计人应配合发包人进行设计图的审查，并定期参加发包人组织的协调会和工地例会，互通信息，对发包人提出的深化设计要求无条件接受。
（略）在施工过程中，现场遇到的设计问题，设计人响应时间应在一个工作日内。
（略）设计人应根据项目建设需要在投标文件中明确各专业具备相应专业资质的技术负责人,并保证在合同服务期内不予变更(确需变更事前须征得建设方同意,并以同等资质人员替换)。
（略）设计人按合同约定的时限将设计成果文件或资料交付至本项目发包人指定的地点：（略）
（略）在设计过程中需要提供设计成果文件或设计中间资料的电子文档的，设计人应无偿提供。各阶段的汇报文件和送审文件晒制费用包含在设计费中，不再单独计取。
（略）双方约定：合同签订后设计人必须立即开展设计工作。
第六条合同价格和付款
6.1本项目合同暂定总价为￥万元（大写：）。（合同暂定总价＝78.79万元×（1-下浮率））（下浮率为：）。
结算价以实际工程的施工中标价为计算基数计取工程设计收费基准价（参考《工程勘察设计收费标准》（计价格〔2002〕10号）文件），并按中标下浮率进行结算。结算价包括所有实物工作收费、技术工作收费、税金等全部费用。
因建设内容、变更、签证等因素增（减）投资的，均按施工中标价为基数计算设计费，不另外增（减）设计费。
工程设计费分期支付。在完成如下设计进度办理支付手续，设计费用支付进度见下表：
设计费用支付进度表
付费次序
付费比例
付费额
（万元）
付费时间
（由交付设计文件所决定）
第一次付费
合同暂定价的15%
概算经甲方确认后10个工作日内；
第二次付费
合同暂定价的*35%
预算经甲方确认后10个工作日内；
第三次付费
付至设计费结算价的80%
施工单位：（略）
第四次付费
付至设计费结算价的95%
工程竣工验收合格后10个工作日内；
第五次付费
付清余款
缺陷通知期限届满10个工作日内，缺陷通知期为竣工验收合格后365天。
该项目设计费由广东省梅州监狱支付。每期设计费支付前,设计人必须按进度向发包人提交费用拨付申请报告和正式税务全额普通发票（其中第四次为开具需包含合同余款的全额发票，所有开具的普通发票抬头为：广东省梅州监狱）。费用支付时限以发包人上级审批部门审核支付为准，延期支付不计息；审核期间，设计人不得以任何借口延期提交设计文件。
发包人支付的费用已包括承包人履行合同所需的所有支出，承包人收款同时开具发票，税金由承包人自理。
第七条日期和期限
7.9发包人向设计人提交的有关资料、文件及时间
（略）
资料文件名称：（略）
份数
提交日期
1
迁建项目主体建设图纸资料
1
2024年月日前
说明
7.10设计人向发包人交付的设计文件、份数、地点：（略）
（略）
资料及文件名称：（略）
提交日期
份数
备注
1
初步设计成果文件（含概算）
签订合同后
40天内
5,或按发包人要求提供
电子文档1份（含符合评审要求的软件版）
2
施工图设计阶段
施工图设计成果文件（送甲方会审及施工图审查单位：（略）
初步设计概算经发改批复后30天内
5，或按发包人要求提供
电子文档1份
全套施工图（按甲方会审意见修改，及施工图审查单位：（略）
初步设计概算经发改批复后40天内
10，或按发包人要求提供
电子文档1份
项目完工的完整版
施工图
竣工验收前
10，或按发包人要求提供
电子文档1份
（备注：上述各阶段成果提交时间由发包人控制，可根据实际情况调整。）
第十三条保密
13.1双方均应保护对方的知识产权，未经对方同意，任何一方均不得对对方的资料及文件擅自修改、复制或向第三人转让或用于本合同项目外的项目。如发生以上情况，泄密方承担一切由此引起的后果并承担赔偿责任。
第十四条仲裁
14.1本合同发生争议，发包人与设计人应及时协商解决。也可由当地建设行政主管部门调解，调解不成时，双方当事人同意由梅州仲裁委员会仲裁。双方当事人未在合同中约定仲裁机构，当事人又未达成仲裁书面协议的，可向人民法院起诉。
第十五条合同生效及其他
15.1发包人可按招标文件要求设计人派专人长期驻施工现场进行配合与解决有关问题。
15.2设计人为本合同项目的服务至工程竣工结算审核结束为止。
15.3本工程项目中，设计人不得指定建筑材料、设备的生产厂或供货商。发包人需要设计人配合建筑材料、设备的加工订货时，所需费用由发包人承担。
15.4如因设计原因导致施工工程量大幅增加，设计单位：（略）
15.5发包人委托设计人承担本合同内容以外的工作服务，另行签订协议并支付费用。
15.6由于不可抗力因素致使合同无法履行时，双方应及时协商解决。
15.7项目施工过程中，设计人存在下列情况之一，每缺少一次，扣罚设计人的设计费（略）人民币，最高累计扣费不超过设计费总额的5％：
①施工过程中遇到需设计人到现场才能处理解决的设计问题，在通知中标单位：（略）
②不参加项目建设隐蔽工程验收和竣工验收的；
15.8本合同经双方签字盖章即生效。本合同一式份，其中发包人执陆份，设计人执份。
15.9本合同生效后，按规定应到项目所在地省级建设行政主管部门规定的审查部门备案；双方认为必要时，到工商行政管理部门鉴证。双方履行完合同规定的义务后，本合同即行终止。
15.10双方认可的来往传真、电报、会议纪要等，均为合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力。
15.11未尽事宜，经双方协商一致，签订补充协议，补充协议与本合同具有同等效力。
附件1
省属监狱工程勘察设计单位：（略）
管理办法
（略）工程项目管理工作，有效监管监狱工程的勘察设计单位：（略）
第二条本办法适用于省属监狱单位：（略）
第三条本办法中勘察设计单位：（略）
（一）未遵守有关保密规定，将监狱在建项目资料泄露的；
（二）将承揽的业务转包或者违法分包的；
（三）勘察原始记录不按照规定记录或者记录不完整的；设计单位：（略）
（四）由于勘察设计单位：（略）
（五）擅自变更或降低勘察设计标准，造成严重后果的；
（六）勘察设计单位：（略）
1.在合同签订后，经建设单位：（略）
2.在设计服务过程中，经建设单位：（略）
3.在设计服务过程中，经建设单位：（略）
4.不按规定参加工程设计技术交底、施工验槽、工程验收，解决设计与施工矛盾、协助工程竣工结算等后期服务不到位的；
5.未能按设计合同约定完成设计任务，造成重要设计工作时间节点（方案设计、初步设计、施工图设计）延误一定时间的（具体时间视项目情况，由建设单位：（略）
6.施工阶段的设计变更。设计人员未能按建设单位：（略）
7.因勘察错误失误、设计错漏项、设计深度不符合规范，引发的设计变更或深化设计并造成单位：（略）
第四条职责分工。（略）建设项目的管理单位：（略）
各省属监狱单位：（略）
第五条认定原则。坚持公平、公正、公开和实事求是的原则，严格遵照本办法、认定标准和相关管理规定实施不良行为记录认定、审定、发布公告。
第六条认定方式：（略）
检查、资料审查、专项抽查、投诉举报等途径对监狱工程勘察设计单位：（略）
各省属监狱单位：（略）
第七条认定结果发布与公示。监狱工程勘察设计单位：（略）
第八条认定结果运用。省监狱管理局将监狱勘察设计单位：（略）
（一）对认定时所承担工作已完成的，自认定之日起3年内，限制带有不良行为记录的勘察设计单位：（略）
（二）对认定时所承担工作未完成的，在认定之日至勘察设计工作完成期间，可暂时限制带有不良行为记录的勘察设计单位：（略）
第九条不良行为记录受限的解除。限制期满的，所受限制自动解除。限制期未满，被限制单位：（略）
第十条认定监督。参与不良行为记录认定工作的人员应当客观、公正地履行职责，注重证据，实事求是；对徇私舞弊、滥用职权、玩忽职守、收受贿赂的，依照有关规定给予批评教育或者行政处分；构成犯罪的，移送司法机关追究刑事责任。
第十一条本办法由省监狱管理局负责解释。
第十二条本办法自发布之日起执行。省监狱管理局原印发的《省属监狱工程勘察设计单位：（略）
附件：2
广东省梅州监狱迁建项目
勘察设计保密协议
甲方：广东省梅州监狱
乙方：
鉴于乙方在梅州监狱迁建项目警戒及配套设施工程建设项目设计（以下简称本项目）过程中，已经或将要接触或获得涉及甲方的保密资料及将在该项目实施过程中形成的资料，经甲乙双方友好协商，甲方愿意向乙方披露相关保密资料，乙方承诺按照本协议的约定对甲方的保密资料予以保密。
一、“保密资料”包括：
（一）甲方向乙方披露或将要披露的与本项目相关的所有商业秘密、技术秘密以及其他甲方尚未公开的资料；
（二）乙方在项目中形成的任何分析、编辑、研究、咨询成果、图纸或其他文件资料。
以上资料包括书面的、口头的、图形的、电磁的或其它任何形式的资料，包括但不限于数据、模型、样品、草案、技术、方法、仪器设备和其它资料。
二、项目定义：
专指甲乙双方于年月日签订的梅州监狱迁建项目警戒及配套设施工程建设项目设计合同。
三、保密义务：
1.乙方保证遵守国家法律和国家有关部门制定的保密法规，严格控制甲方所披露的保密资料，保护的程度不能低于乙方保护自己的保密资料。无论如何，乙方对该保密资料的保护程度不能低于一个管理良好的技术企业保护自己的保密资料的保护程度；
2.乙方保证采取所有必要的方法对甲方提供的保密资料进行保密，包括但不限于执行和坚持适当的作业程序来避免非授权透露、使用或复制保密资料；
3.乙方保证在任何情况下，除依照法律强制性的要求外，不向任何第三方透露或披露甲方的保密资料以及本协议的存在或本协议的任何内容；
4.如果乙方基于法律、法规、判决、裁定（包括按照传票、法院或政府处理程序）的要求而必需披露相关的保密资料，乙方应当事先尽快通知甲方，同时，乙方应当尽最大的努力帮助甲方有效地防止或限制该保密资料的传播。
5.乙方不得有损害甲方利益的其他泄密和使用行为。
四、保密资料的使用方式：（略）
1.乙方只能为完成本项目而使用保密资料；
2.除乙方为完成本项目需要时而将保密资料披露给必需直接参与本项工作、必需知晓保密资料的职员之外，乙方不能将保密资料透露给其它任何人；
3.乙方不能将此保密资料的全部或部分进行复制或仿造；
4.乙方应当告知并以适当方式：（略）
五、保密资料的交回：
1.当甲方以书面形式要求乙方交回保密资料时，乙方应当立即交回所有书面的或其他有形的保密资料以及所有描述和概括该保密资料的文件；
2.没有甲方的书面许可，乙方不得丢弃和处理任何书面的或其他有形的保密资料。
六、知识产权：
除非甲方明确地授权，乙方不能认为甲方授予其包含该保密资料的任何专利权、专利申请权、商标权、著作权、商业秘密或其它的知识产权。
七、违约救济：如果发生乙方违约，双方同意依如下条款处理：
1.乙方应当尽最大的努力帮助甲方有效地防止或限制该保密资料的传播或按照甲方的指示采取有效的方法对该保密资料进行保密，所需费用由乙方承担；
2.乙方应当赔偿甲方的所有损失，包括但不限于法院诉讼的费用、合理的律师酬金和费用、所有损失或损害等等。同时，乙方按项目合同费用总金额的15%向甲方支付违约金。
八、适用法律：
本协议适用中华人民共和国法律，并在所有方面依其进行解释。
九、争议的解决：
由本协议产生的一切争议由双方友好协商解决。协商不成，双方约定本协议纠纷的管辖法院为甲方所在地法院。
十、协议的生效：
本协议在甲乙双方法定代表人或其授权代表签字（或盖章）并加盖公章后生效。本协议一式两份，双方各执一份。
甲方（盖章）：广东省梅州监狱乙方（盖章）：
法定代表人签字：法定代表人签字：
（或）授权代表签字：（或）授权代表签字：
签字日期：签字日期：
第五章技术标准和设计任务书梅州监狱迁建项目警戒及配套设施
工程建设项目设计需求书和技术标准
一、项目概况
1、项目名称：（略）
2、建设单位：（略）
3、项目地点：（略）
4、资金来源：省财政资金
二、项目背景及规模
梅州监狱迁建项目预计于2024年7月竣工，本项目为梅州监狱迁建项目警戒及配套设施工程，主要建设内容由警戒设施和配套设施两部分组成。其中警戒设施包括铁门（含智能化）、（略）（含窗纱）等工程,配套设施为会见通道工程。涉及土建装饰、电气（含智能化）、给排水、设备安装等建设内容。本项目铁门共1004樘，（略）3358个，窗纱3374.51平方米;会见通道共两条，1（略）至AB门段，长118米，宽4.5米;2号会见通道为AB（略）段，长83米，宽4.5米。总投资金额为3117万元。其中工程费用2658万元，工程建设其他费用311万元，预备费用148万元。
三、投标人资格（资质）要求
1、已在中国境内注册，在法律上、财务上独立，合法运作的独立法人,提供营业执照。
2、设计单位：（略）
3、设计单位：（略）
4、根据《广东省住房和城乡建设厅关于取消省外建筑企业和人员进粤信息备案有关工作的通知》（略）的要求，省外企业已按要求在“（略）”录入相关信息，并提供相关证明文件。
5.投标人在开标前须按照《（略））（略）公开发布。
6.投标人信誉要求：自2023年6月1日至本项目投标截止时间止（以处罚或通报日期为准），企业和项目负责人在住房和城乡建设部“（略）”、“（略）”上未有被限制参与投标的信息。
7.设计单位：（略）
四、设计需求
（一）设计任务
根据项目设计需求，包括但不限于编制初步设计和概算、施工图(含平面图、立面图、大样图、结构图、强弱电等各专业设计，其中电动门含门锁、防撞、电机、传动、（略）图）、竣工图等。设计任务以本需求书及附件中所列的有关设计内容为准，建设单位：（略）
（二）设计内容
本项目要求建设的范围包含监狱范围内AB门，（略）、医院、监舍、（略）、劳动厂房、伙房、机械厂房、（略）（略）。铁门共计1004樘（7025㎡），其中电动门573樘、电控手动门412樘、手动电梯拉闸门19樘。（略）3358个（20421㎡），（略）3162个（15969㎡）、（略）37个（2378.9㎡）、（略）156个（1948㎡）、（略）3个（125.94㎡）。窗纱面积3374.51㎡。本项目会见通道共两条，1（略）至AB门段，长118米，宽4.5米;2号会见通道为AB（略）段，长83米，宽4.5米。
1、5#AB门
本项目AB门需设置铁门16樘（含2樘车道大门），面积约227㎡，门体选用Q235钢镀锌板材作为金属结构；配套破胎阻车挡2套、电动防撞柱2套；（略）79个，面积约235.92㎡，（略）3个，（略），面积约125.94㎡；窗纱约35.91㎡，（略）。
电气设备安装：操作台1套、控制按钮箱3台、（略）2套、UPS配电箱1台、电源箱2台、电源插座4个。
智能化工程：网络机柜1台、网络交换机1台、网络信息插座1个、液晶带键盘国密读卡器28台、国密发卡器1台、双门门禁控制器4台、单门门禁控制器10台，一匙通不锈钢双钩电锁14把、金属门磁9台、UPS电源1套。
（略）一处，（略），配置显示器1台、服务器1台、国密发卡器1台以及UPS配电箱1台、UPS电源1套。
注：本项目需在安（略）面进行破除和修复，面积以现场施工为准。
2、6#7#（略）及监狱大门
设置铁门3樘，面积约10㎡，为电控手动平开门，门体选用Q235钢镀锌板材作为金属结构；（略）22个，面积约75.23㎡；窗纱约1.04㎡，（略）。
电气设备安装：操作台1套、控制按钮箱1台、UPS配电箱1台、电源箱1台、电源插座2个。
智能化工程：网络机柜1台、网络交换机1台、网络信息插座1个、液晶带键盘国密读卡器6台、国密发卡器1台、双门门禁控制器2台、单门门禁控制器1台、一匙通不锈钢双钩电锁3把、金属门磁3台、UPS电源1套。
3、8#医院3F
设置铁门67樘，面积约474㎡，门体选用Q235钢镀锌板材作为金属结构，分格栅门和全钢板门，其中3个为电梯口手动拉闸门，其他为电动或电控门。（略）117个，面积约564.98㎡，（略）3个，面积约150.77㎡，谈话室/（略）10个，（略），面积约91.95㎡；窗纱约205.3㎡，（略）。
电气设备安装：操作台1套、控制按钮箱2台、UPS配电箱1台、电源箱3台、电源插座6个。
智能化工程：网络机柜3台、网络交换机3台、网络信息插座3个、触摸屏2台、液晶带键盘国密读卡器128台、国密发卡器1台、双门门禁控制器11台、单门门禁控制器53台、一匙通不锈钢双钩电锁64把、金属门磁28台、UPS电源1套。
4、9#入监监舍（（略））3F
设置铁门51樘，面积约380㎡，门体选用Q235钢镀锌板材作为金属结构，分格栅门和全钢板门。（略）114个，面积约468.95㎡，（略）2个，面积约99.82㎡，谈话室/（略）12个，（略），面积约139.2㎡；窗纱约211.58㎡，（略）。
电气设备安装：操作台1套、控制按钮箱3台、UPS配电箱1台、电源箱3台、电源插座6个。
智能化工程：网络机柜3台、网络交换机3台、网络信息插座3个、触摸屏2台、液晶带键盘国密读卡器102台、国密发卡器1台、双门门禁控制器7台、单门门禁控制器44台、一匙通不锈钢双钩电锁51把、金属门磁16台、UPS电源1套。
5、10#（略）3F
设置铁门31樘，面积约120㎡，门体选用Q235钢镀锌板材作为金属结构，分格栅门和全钢板门。（略）139个，面积约473.75㎡，（略）2个，面积约113.94㎡，（略）4个，采用镀锌钢格栅玻璃隔断，面积约28.08㎡；窗纱约18.72㎡，（略）。
电气设备安装：操作台1套、控制按钮箱2台、UPS配电箱1台、电源箱2台、电源插座4个。
智能化工程：网络机柜3台、网络交换机3台、网络信息插座3个、触摸屏1台、液晶带键盘国密读卡器62台、国密发卡器1台、双门门禁控制器9台、单门门禁控制器22台、一匙通不锈钢双钩电锁31把、金属门磁23台、UPS电源1套。
6、11#、12#、13#、14#、17#、18#、19#、20#、25#监舍3F
各栋58樘共计522樘，面积约4017㎡，门体选用Q235钢镀锌板材作为金属结构，分格栅门和全钢板门。（略）共1170个，面积约5945.85㎡，（略）共18个，面积约1028.69㎡，谈话室/（略）108个，（略），面积约1447.2㎡；窗纱共约2207.16㎡，（略）。
电气设备安装：操作台9套、控制按钮箱27台、UPS配电箱9台、电源箱27台、电源插座54个。
智能化工程:网络机柜27台、网络交换机27台、网络信息插座27个、触摸屏18台、液晶带键盘国密读卡器1044台、国密发卡器9台、双门门禁控制器36台、单门门禁控制器486台、一匙通不锈钢双钩电锁522把、金属门磁117台、UPS电源9套。
7、15#1号劳动厂房4F
设置铁门55樘面积约322㎡，门体选用Q235钢镀锌板材作为金属结构，分格栅门和全钢板门，其中8个为电梯口手动拉闸门，其余为电动或电控门。（略）344个，面积约2419.9㎡，（略）4个，面积约342.24㎡，（略）4个，（略），面积约41.45㎡。
电气设备安装：操作台4套（（略）分开控制）、控制按钮箱4台、UPS配电箱1台、电源箱4台、电源插座8个。
智能化工程：网络机柜4台、网络交换机4台、网络信息插座4个、液晶带键盘国密读卡器94台、国密发卡器1台、双门门禁控制器29台、单门门禁控制器18台、一匙通不锈钢双钩电锁47把、金属门磁34台、UPS电源1套。
8、16#2号劳动厂房4F
设置铁门55樘面积约322㎡，门体选用Q235钢镀锌板材作为金属结构，分格栅门和全钢板门，其中8个为电梯口手动拉闸门，其余为电动或电控门。（略）344个，面积约2419.9㎡，（略）4个，面积约342.24㎡，（略）4个，（略），面积约41.45㎡。
电气设备安装：操作台4套（（略）分开控制）、控制按钮箱4台、UPS配电箱1台、电源箱4台、电源插座8个。
智能化工程：网络机柜4台、网络交换机4台、网络信息插座4个、液晶带键盘国密读卡器94台、国密发卡器1台、双门门禁控制器29台、单门门禁控制器18台、一匙通不锈钢双钩电锁47把、金属门磁34台、UPS电源1套。
9、21#伙房1F
设置铁门10樘，面积约33㎡，门体选用Q235钢镀锌板材作为金属结构。（略）76个，面积约524.66㎡。
电气设备安装：操作台1套、控制按钮箱1台、UPS配电箱1台、电源箱1台、电源插座2个。
智能化工程：网络机柜1台、网络交换机1台、网络信息插座1个、液晶带键盘国密读卡器20台、国密发卡器1台、双门门禁控制器7台、单门门禁控制器3台、一匙通不锈钢双钩电锁10把、金属门磁10台、UPS电源1套。
10、22#1号机械厂房1F
设置铁门9樘，面积约33㎡，门体选用Q235钢镀锌板材作为金属结构。（略）161个，面积约545.4㎡，（略）1个，（略），面积约9.20㎡。
电气设备安装：操作台1套、控制按钮箱1台、UPS配电箱1台、电源箱1台、电源插座2个。
智能化工程：网络机柜1台、网络交换机1台、网络信息插座1个、液晶带键盘国密读卡器18台、国密发卡器1台、双门门禁控制器6台、单门门禁控制器3台、一匙通不锈钢双钩电锁9把、金属门磁9台、UPS电源1套。
11、23#2号机械厂房1F
设置铁门9樘，面积约33㎡，为电控手动平开门，门体选用Q235钢镀锌板材作为金属结构。（略）167个，面积约592.2㎡。
电气设备安装：操作台1套、控制按钮箱1台、UPS配电箱1台、电源箱1台、电源插座2个。
智能化工程：网络机柜1台、网络交换机1台、网络信息插座1个、液晶带键盘国密读卡器18台、国密发卡器1台、双门门禁控制器6台、单门门禁控制器3台、一匙通不锈钢双钩电锁9把、金属门磁9台、UPS电源1套。
12、24#（略）5F
设置铁门56樘，面积约233㎡，门体选用Q235钢镀锌板材作为金属结构，分格栅门和全钢板门。（略）216个，面积约802.16㎡，（略）2个，面积约191.32㎡。
电气设备安装：操作台1套、控制按钮箱5台、UPS配电箱1台、电源箱5台、电源插座10个。
智能化工程：网络机柜5台、网络交换机5台、网络信息插座5个、触摸屏4台、液晶带键盘国密读卡器112台、国密发卡器1台、双门门禁控制器31台、单门门禁控制器25台、一匙通不锈钢双钩电锁56把、金属门磁45台、UPS电源1套。
13、26#综合监舍3F（（略））
设置铁门78樘，面积约471㎡，门体选用Q235钢镀锌板材作为金属结构，分格栅门和全钢板门。（略）123个，面积约567.33㎡，（略）2个，面积约109.88㎡，谈话室/提审室/（略）13个，（略），面积约149.15㎡；窗纱约218.51㎡，（略）。
电气设备安装：操作台2套（（略）各一套）、控制按钮箱4台、UPS配电箱2台、电源箱4台、电源插座8个。
智能化工程：网络机柜4台、网络交换机4台、网络信息插座4个、触摸屏2台、液晶带键盘国密读卡器156台、国密发卡器2台、双门门禁控制器6台、单门门禁控制器72台、一匙通不锈钢双钩电锁78把、金属门磁17台、UPS电源2套。
14、33#（略）
设置铁门42樘，面积约349㎡，门体选用Q235钢镀锌板材作为金属结构，全钢板门。（略）36个，面积约125.64㎡。
电气设备安装：操作台1套（设于武警中队值班室）、控制按钮箱1台、UPS配电箱1台、电源箱1台、电源插座2个。
智能化工程：网络机柜1台、网络交换机1台、网络信息插座1个、液晶带键盘国密读卡器84台、国密发卡器1台、双门门禁控制器24台、单门门禁控制器18台、一匙通不锈钢双钩电锁42把、金属门磁18台、UPS电源1套。
15、（略）、窗纱统计
1#（略）11个，面积约64.6㎡，窗纱约3.55㎡，（略）；
2#（略）设置窗纱约121.75㎡，（略）；
3#（略）设置窗纱约237.8㎡，（略）；
28#（略）3个，面积约11.1㎡，窗纱约82.44㎡，（略）；
29#武警大队设置窗纱约26.4㎡，（略）；
30#（略）10个，面积约32㎡；
31#（略）13个，面积约46.5㎡
32#（略）17个，面积约52.7㎡，窗纱约4.35㎡，（略）。
备注：本设计需求所有项目的数量和规格仅为参考，设计过程中可能存在调整的情况，设计单位：（略）
五、技术标准
（一）设计依据及资料
1、国家现行有关技术标准、规范、规程；
2、本项目可行性研究报告；
3、迁建项目总体规划及单体建筑设计成果等。
以上依据如有更新，按最新版本为准。
（二）设计标准要求
严格按照国家现行有关技术标准、规范、规程的要求执行
（三）设计深度要求
各阶段设计文件的编制深度必须符合国家建设部《建筑工程设计文件编制深度规定》要求。总体要求：方案设计文件，应满足编制初步设计文件的需要；初步设计文件，应满足编制施工图设计文件的需要；施工图设计文件应满足编制施工图预算、设备材料采购、非标准设备制作和工程建设施工的需要；竣工图文件应准确、清楚、完整、规范、真实反映竣工验收的实际情况，并能作为竣工结算的依据之一。
（四）投资控制要求
实施限额设计，要求在满足基本使用功能前提下，进行设计优化，初步设计概算不得突破经批复的可研估算投资。如施工图预算超出经核准的初步设计概算，设计方必须无条件在初步设计的基础上对施工图进行无偿修改。
六、设计服务期限
初步设计成果文件（含概算）提交时间为签订合同后40日内完成，施工图设计成果文件提交时间为概算经发改批复后30日内。
七、招标范围
根据项目设计需求，包括但不限于编制初步设计和概算、施工图(含平面图、立面图、大样图、结构图、强弱电等各专业设计，其中电动门含门锁、防撞、电机、传动、（略）图）、竣工图等。
八、质量验收标准
设计要求符合建设工程设计的技术规范及本项目设计需求的要求。
九、预算金额
设计费：参考《工程勘察设计收费标准》（计价格〔2002〕10号）文件，本工程“专业调整系数”为1.0；“复杂调整系数”为一级（简单）为0.85；“附加调整系数”为1.0(新建设项目)；以经批复的可行性研究报告中工程费用2658万元为计算基数，根据《工程设计收费基价表》，采用直线内插法计算工程设计收费基价后再计算设计费，设计费预算总价为78.79万元。（包括所有实物工作收费、技术工作收费、税金等全部费用）。
计算公式：设计费=工程设计收费基价×专业调整系数×工程复杂程度调整系数×附加调整系数
注：以上计算基数为暂定价，设计费最终以实际工程的施工中标价为计算基数计取。因建设内容、变更、签证等因素增（减）投资的，均按施工中标价为基数计算设计费，不另外增（减）设计费。
十、最高投标限价
设计费按下浮率报价，根据《关于进一步放开建设项目专业服务价格的通知（发改价格〔2015〕299号）》工程勘察设计收费（略）《关于编制“十二五”政法基础设施建设项目勘察设计招标文件有关问题的通知》，设计费下浮率报价须≥20%。
说明：1、设计阶段如发生有与本工程相关的专家技术评审费用由中标单位：（略）
2、投标人自行承担投标过程中所产生的费用（含差旅费、投标文件制作费等），招标人：（略）
十一、设计费结算方式：（略）
设计费：结算价以实际工程的施工中标价为计算基数计取工程设计收费基准价（参考《工程勘察设计收费标准》（计价格〔2002〕10号）文件），并按中标下浮率进行结算。结算价包括所有实物工作收费、技术工作收费、税金等全部费用。因建设内容、变更、签证等因素增（减）投资的，均按施工中标价为基数计算设计费，不另外增（减）设计费。
十二、付款方式：（略）
工程设计费分期支付。在完成如下设计进度办理支付手续，设计费用支付进度见下表：
设计费用支付进度表
付费次序
付费比例
付费额
（万元）
付费时间
（由交付设计文件所决定）
第一次付费
合同暂定价的15%
概算经甲方确认后10个工作日内
第二次付费
合同暂定价的35%
预算经甲方确认后10个工作日内
第三次付费
付至设计费结算价的80%
施工单位：（略）
第四次付费
付至设计费结算价的95%
工程竣工验收合格后10个工作日内
第五次付费
付清余款
缺陷通知期限届满10个工作日内，缺陷通知期为竣工验收合格后365天。
该项目设计费由广东省梅州监狱支付。每期设计费支付前,设计单位：（略）
十三、其他要求
1、本招标文件内容，投标人应注意保密，不得传播扩散，不得发放给无关人员。
2、设计单位：（略）
3、要求设计单位：（略）
4、设计单位：（略）
5、建设单位：（略）
5.1设计单位：（略）
5.2施工期间（至少2个月），设计单位：（略）
5.3如施工现场遇到需设计单位：（略）
6、设计单位：（略）
7、设计单位：（略）
8、在报建过程中需要提供设计成果文件或设计中间资料的电子文档的，中标设计单位：（略）
9、由于设计单位：（略）
10、设计单位：（略）
11、在设计过程中，设计单位：（略）
12、在施工过程中，现场遇到的设计问题，设计单位：（略）
13、为防止人员挂靠服务,应要求报名设计单位：（略）
14、设计单位：（略）
15、设计要求符合建设工程设计的技术规范及本项目设计任务书的要求，施工要求符合现行国家施工验收规范合格标准。
16、未尽事宜按通用规范执行。
十四、甲方开票资料
开票信息如下：
单位：（略）
社会信用代码：（略）（略）
地址：（略）
开户行、账号：工商银行梅州梅江支行（略）（略）
设计有关资料（另附）注：本项目所有招标图纸、资料知识产权属招标人：（略）
（投标单位：（略）
第七章投标文件格式
梅州监狱迁建项目警戒及配套设施工程建设项目设计
投标文件
投标文件内容商务文件
投标人:（盖投标人单位：（略）
法定代表人或其委托代理人：（签字）
日期：年月日
说明
商务文件应包含下列内容：
投标函(投标函附表)；
资格审查资料；
商务评审
其他资料
目录、序号和页码由投标人自行编列。
一、投标函
致：广东省梅州监狱
根据已收到的，我单位：（略）
（1）招标文件中要求的投标文件；
据此函，签字人兹宣布同意如下：
1、我方已详细审核并确认全部招标文件，包括澄清、修改或补充招标文件（如有时）及有关附件，接受招标文件全部条款，未经招标人：（略）
2、我方承诺投标报价包含本项目招标代理：（略）
3、我方承诺派出常驻施工现场设计代表，驻场费用包含在设计费用报价中，不再另行收费。
4、一旦我方中标，我方保证严格按国家现行规范及有关规定进行工程设计工作，我方保证按招标人：（略）
5、一旦我方中标，我方将按照投标文件中的承诺组建项目设计组，由投标文件所承诺的项目负责人和其他主要设计人员完成本项目的全部设计工作，保证在未征得招标人：（略）
6、我方同意所提交的投标文件在招标文件的投标须知前附表第19项规定的投标有效期限内有效，在此期间内如果中标，我方将受此约束。
7、除非另外达成协议并生效，贵方的中标通知书和本投标文件（含澄清、修改、补充文件）将成为约束双方的合同文件的组成部分。
8、我方提供业绩证明资料复印件如有虚假，愿意承担一切法律责任。
投标人：（盖单位：（略）
法定代表人或其委托代理人：（签字）
日期：年月日
投标函附表
项目名称：（略）
梅州监狱迁建项目警戒及配套设施工程建设项目设计
投标人名称：（略）
项目负责人
姓名：
（略）：
设计费报价及下浮率
大写：
小写：元
下浮率：%
设计周期
按招标文件要求
投标有效期
按招标文件要求
质量标准
按招标文件要求
投标人：（盖单位：（略）
法定代表人或其委托代理人：（签字）
日期：年月日
二、资格审查资料
（一）投标人组织机构
投标人名称：（略）
资质等级及业务范围
法定代表人姓名
投标人地址：（略）
电话
成立日期
管理体系认证证书
基本情况简介：
（二）其他资格审查资料（包括但不限于下列资料）
1.法定代表人资格证明书原件及其授权委托书原件；
2.企业营业执照副本；
3.资质证书副本；
4.项目负责人职称证书；
5.项目负责人二代身份证；
6.项目负责人近三个月（2024年5月～7月）的社会保险凭证复印件（已退休人员提供退休证）；
7.（略）（略）站截图；省外企业提供已按要求在“（略）”（略）站截图（如联合体投标，由联合体各方提供）；
8.自2023年6月1日至本项目投标截止时间止（以处罚或通报日期为准），企业和项目负责人在“（略）”未被住房和城乡建设部限制参与投标；在“（略）”未被广东省住房和城乡建设厅限制参与投标；在“（略）”上未有被限制参与投标的信息。（见附表4格式）
9.拟派项目管理班子人员（格式详见附表6）
10.投标人认为需要提供的其他资料
备注：所有资料扫描件必须用原件扫描（（略）打印的电子证书、证照外），提供的扫描件资料必须清晰、明辨；原件为黑白的扫描件为黑白,原件为彩色的扫描件为彩色。
附表1：法定代表人资格证明书格式
法定代表人资格证明书
投标人名称：（略）
单位：（略）
地址：（略）
成立时间：年月日
经营期限：
姓名：性别：年龄：职务：
系（投标人名称：（略）
特此证明。
投标单位：（略）
日期：年月日
此处放入法定代表人身份证正面及背面复印件
附表2：授权委托书格式
授权委托书
致：广东省梅州监狱
本人（姓名）系（投标人名称：（略）
委托期限：。
授权代表无权转让委托权，特此委托。
投标人：（盖单位：（略）
法定代表人：（签字或盖章）
授权委托代理人：（签字或盖章）
（略）码：
日期：年月日
此处放入授权委托人身份证正面及背面复印件
附表3：信誉承诺函格式
信誉承诺函
广东省梅州监狱：
投标人名称：（略）
我方承诺企业自2023年6月1日至本项目投标截止时间止（以处罚或通报日期为准），企业和项目负责人在“（略）”未被住房和城乡建设部限制参与投标；在“（略）”未被广东省住房和城乡建设厅限制参与投标；在“（略）”上未有被限制参与投标的信息。在信用中国和信用广东存在近两年内没有失信行为记录。
投标单位：（略）
法定代表人（或其授权代表）签字：
年月日
附表4：投标保证金信用承诺函格式
投标保证金信用承诺函
一、我单位：（略）
二、至投标文件提交当天，本公司无严重不良信用记录或存在曾作出虚假承诺的情形。
本企业对以上承诺和声明负责。如有虚假，愿接受行政主管部门作出的处罚，并承担以下后果：
1、取消本单位：（略）
2、将本单位：（略）
3、暂停本单位：（略）
4、应付的赔偿责任和相应法律责任。
单位：（略）
统一社会信用代码：
法定代表人（签字）：
年月日
附表5：拟派项目管理人员情况一览表
拟派项目管理人员情况一览表
岗位
姓名
职称
执业或职业资格证明
承担完工工程情况
证书名称：（略）
级别
（略）
设计项目负责人
……
注：1、拟派本项目的专业负责人（除设计项目负责人外）的二代身份证、注册证或职称证，提供近三个月（2024年3月至2024年5月）本单位：（略）
2、拟派本项目的人员一人一岗，不得兼任；
3、投标人可根据自身的情况自行扩展表格增加人员。
投标人名称：（略）
法定代表人或授权代理人：（签名）
日期：年月日
三、商务评审
根据本项目的招标文件第三章评标办法和标准中“商务评分标准”的要
求提供。
说明：需提供业绩一览表、获奖情况一览表（格式可自拟）
四、其他资料
1、投标单位：（略）
托第三方实施。（承诺书格式自拟）
2、投标人认为需要提供的资料。
梅州监狱迁建项目警戒及配套设施工程建设项目设计
投标文件
投标文件内容技术文件
投标人:（盖投标人单位：（略）
法定代表人或其委托代理人：（签字）
日期：__________年_____月_____日
说明
（一）技术文件包含下列内容
1、根据本项目的招标文件第三章评标办法和标准中“技术评分标准”的要求提供。
2、投标人认为有必要提供的其他资料（如有）。
（二）技术文件编制要求
1、设计应按照科学发展观，全面贯彻适用、经济，在可能条件下注意美观的原则。工程设计要与当地经济发展水平相适应，积极鼓励采用节能、节地、节水、节材、环保技术的工程设计。
2、建筑工程设计应严格执行《建设工程质量管理条例》、《建设工程勘察勘察、设计管理条例》和国家强制性标准条文；满足现行的建筑工程建设标准、设计规范（规程）和招标文件规定的相应设计文件编制深度要求。
3、提交的设计文件应符合有关主管部门制定的设计标准、规范、规程、定额和办法的要求，并能够通过相关部门审查。
4、设计应符合本项目可行性研究报告等前期工作文件有关规定和规划设计条件的有关要求。
（三）设计成果要求
1.设计说明和设计图纸汇编缩印本编制要求
1.1设计说明
投标人的设计说明至少应包括以下内容：工程概况、场地现状分析、设计构思、关键技术说明（含拟采用新材料、新设备、新工艺、新技术的说明）、投标人提出的工程创新、工作计划及进度安排、保障设计工期和质量的主要措施、设计方案的主要优点、特点和推荐的主要理由、本设计方案的工程投资估算等。
1.2设计图纸
投标人的设计图纸至少应包括以下内容：包括平面图、效果图、大样图、立面图等。