国网黑龙江哈尔滨方正县供电分公司生产综合楼附属用房施工

（略）（略）附属用房监理2024-08-（略）（略）附属用房施工2024-08-（略）（略）附属用房施工
招标公告
（略）：FJSG0110G（略）1001
1、招标条件
（略）以黑电后勤部〔2024〕35号文件批准建设，资金来源为自筹资金，出资比列100%，（略），（略），招标投标行政监督及招标投标投诉受理单位：（略）
2、项目概况与招标范围
2.1项目名称：（略）
2.2工程建设地点：（略）
2.3建设规模：建设面积1440.00平方米，建设生产综合附属用房，具体详见工程量清单；
2.4计划工期：计划开工日期2024年09月15日，计划竣工日期2025年12月31日，计划总工期473日历天（注：上述开、竣工日期仅作为编制投标文件的统一标准，实际开、竣工日期按施工合同相关条款规定执行）；
2.5招标范围：工程量清单及图纸所包含的全部内容；
2.6质量要求：符合现行国家、行业及地方质量验收标准以及相关专业验收规范的合格标准；
2.7标段划分：本项目不划分标段；
2.8招标控制价：（略）.52元。
3.投标人资格要求
3.1本次招标要求潜在投标人须是在中华人民共和国境内注册的具有独立法人资格的法人及其他组织，具有有效的营业执照，并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力。
3.2本次招标要求潜在投标人须具备建设行政主管部门核发的有效的建筑工程施工总承包三级（含三级）及以上资质，具有建设行政主管部门核发的有效的安全生产许可证。
3.3投标人拟派项目负责人具备建筑工程专业二级（含二级）及以上注册建造师执业证书，并具备有效的安全生产考核合格B证，且未担任其他任何在施建设工程项目的项目负责人或其他施工管理工作。项目经理：（略）
3.4投标人拟派项目管理机构人员：投标人须按照《黑龙江省房屋建（略））文件规定，承诺以不低于上述文件规定的标准数量配备项目管理机构人员，否则投标将被否决。(项目管理机构人员中只需提供项目负责人相关资料，其他人员是否提供资料不作为废标条件)。
3.5本次招标信誉要求：
（略）投标人、法定代表人及拟派项目负责人如在"（略）"网站（（略）.cn/shixin/）被列入失信被执行人名单的（以“（略）”查询结果为准），其投标将被否决。
（略）投标人、法定代表人及拟派项目负责人近3年（从投标截止日起算前三年）如有行贿犯罪行为（本次招标所称“行贿犯罪行为”是指各级人民法院判决书（（略）（https://（略）.cn）公布的为准）中有判决投标人或法定代表人或拟派项目负责人犯行贿罪的情形），其投标将被否决。
（略）投标人须提供无拖欠工程款和农民工工资承诺书，以证明投标人没有拖欠工程款和农民工工资的情形。
3.6与招标人：（略）
3.7本项目不接受联合体投标。
3.8本项目资格审查方式：（略）
4、招标文件的获取：（略）
4.1潜在投标人应先在"（略）"进行用户注册、办理数字证书，使用数字证书登录"（略）"上的"（略）"，下载招标文件、图纸及工程量清单。下载时间为2024年08月06日17时00分至2024年08月13日17时00分（北京时间，下同）,有关手续请查看"（略）"中的《（略）(不见面交易)-操作手册》。投标人需在发售截止时间内至少下载一次招标文件，下载一次后可不受时间限制进行下载招标文件或答疑文件，否决导致的无法下载招标文件或答疑文件，后果自负。
4.2潜在投标人使用数字证书通过"（略）"在线下载招标文件。
5、投标文件的递交
5.1投标文件递交方式：（略）
5.2投标截止时间为2024年08月27日09时30分，在投标截止时间后递交的投标文件，系统不予接收；
6、开标方式：（略）
6.1开标时间为2024年08月27日09时30分；
6.2该项目为线上开标，各投标人无需在现场开标，在开标时间前，安装好数字证书驱动程序，提前登录黑龙江省不见面开标大厅，按照操作手册完成开标程序，开标期间投标人须使用CA锁进行线上解密。
7、踏勘现场和答疑安排
7.1招标人：（略）
7.2投标人提问、质疑以及招标人：（略）
8.发布公告的媒介
（略）（https://（略）.cn/）、（略）（https://（略）.cn/ecp2.0/portal/#/）发布。
9.其他
根据《中华人民共和国招标投标法实施条例》有关规定，潜在投标人或者其他利害关系人对本招标公告有异议的，应当在获取：（略）
10.联系方式：（略）
招标投标行政监督单位：（略）
联系方式：（略）
招标人：（略）
地址：（略）
联系人：（略）
联系方式：（略）
招标代理：（略）
地址：（略）
联系人：（略）
联系方式：（略）
电子邮箱：（略）
*投标保证金电子保函方式：（略）
投标人登录后在招标公告中选择要投标的项目，点击投标准备，填写相关信息进行确认投标。然后在我的项目中选择相应的项目选择项目流程，选择办理电子保函按钮根据提示进行电子保函办理，（略）查询到的电子保函作为保证金鉴收的依据。
现金方式：（略）
（略）中选择以现金方式：（略）
投标保证金的退还：
中标公示结束后，如未收到投标人或行政主管部门关于项目存在投诉的书面通知，由招标人：（略）