甬金高速公路改扩建工程宁波至金华段（金华段）水土保持监测及监理服务项目公告

（略）改扩建工程宁波至金华段（金华段）水土保持监测及监理服务招标公告
（略）：XM2024GZBC-ORGCODE-0134
1.招标条件
（略）改扩建工程宁波至金华段（金华段）已由浙江省交通运输厅以浙交许〔2024〕（略）号文批准建设，（略），资金来源为自筹，项目已具备招标条件，（略）(（略）、（略）)，现对该项目水土保持监测及监理服务进行公开招标，实行资格后审。
2.项目概况和招标范围
2.1项目概况：（略）改扩建工程宁波至金华段（金华段）（以下简称“本项目”）起点位于绍兴（略）K185+383.370，全线设置断链1处，YK118+351.055=K118+400，短48.945m。路线全长约69.739km（东阳段约33.502km，义乌段约31.778km，金（略）约4.459km）。
2.2招标范围：本项目设1个标段，既第SBJC标段，主要内容包括但不限于：
①定期进行水土保持监测，按照项目水土保持影响报告书及相关批复的要求，对本项目施工准备期、工程建设期、试运行期及自然恢复期的水土保持进行定期监测，按要求提交工程水土保持监测实施方案、季报、年报和最终总结报告等相关成果报告；
②依法开展水土保持监理工作并按要求提交水土保持监理大纲及细则、监理季（月）度报告、年度报告和水土保持监理总结报告；
③根据工程设计变更、水土流失防治措施调整，提出相应的水土保持补充措施建议书与变更备案材料，编制水土保持变更补充报告，组织专家审查，并配合做好上报审批工作；
④对施工单位：（略）
⑤配合发包人及水保专项验收机构做好水土保持设施验收相关工作（如水土保持设施验收报告编制配合）等；
⑥协助发包人完成针对水土保持方面的审查工作；
⑦根据工程设计变更或存在补偿水域无法落实，确需变更补偿方案的，提出相应的防洪补偿措施建议，与水利局进行沟通协调，编制相关点位防洪评价变更文件，组织专家审查，并配合做好上报审批工作;
⑧协助发包人进行防洪专项验收工作（包括但不限于：协助发包人核对补偿工程落实情况；协助发包人与水利局沟通；收集整理防洪专项验收所需的各项材料，并完成行业部门备案）；协助施工单位：（略）
⑨协助发包人完成水保监测数据报送行业管理部门及水保验收通过后报备行业管理部门相关工作；
⑩水土保持监测及监理所需的其他技术服务工作。
2.3服务期：自合同签订之日起，至合同全部工作内容完成且本工程通过竣工验收之日止。
2.4标段划分：本次招标设1个标段，即第SBJC标段。
3.投标人资格条件、要求
3.1具有独立法人资格，持有有效营业执照或事业单位：（略）
3.2投标人自2019年7月1日至投标截止时间（以合同协议书或委托书签订时间为准）以来，承接过1条一级及以上新建（或改建或扩建）公路项目的的水土保持监测（或监理）服务任务；
3.3项目负责人：具有中级及以上技术职称，（略）项目的水土保持监测（或监理）服务的项目负责人；
3.4本次招标接受联合体投标，（1）联合体所有成员数量不得超过2家；（2）联合体牵头人必须为本项目承担监测服务工作的单位：（略）
3.5自2021年7月1日至投标截止日期间投标人（联合体投标，指联合体各方）或拟委任的项目负责人不得有行贿犯罪行为（（略）查询显示内容为准，时间以法院判决书判决日期为准）；
3.8与招标人：（略）
4.招标文件的获取：（略）
4.1潜在（略），网址为https://（略）.html进行供应商注册。本项目招标文件（含招标图纸）和补充（答疑、澄清）、修（略）下载方式：（略）
4.2（略）上下载时间：2024-9-5至（略）。
4.3（略）数字证书的潜在投标人，（略）CA数字证书，具体办（略）（网址https://（略）.html）→《（略）数字证书办理通知》→附件《浙江交通集团CA数字证书办理指南》进行操作（CA数字证书由浙江省交通集团招标（采购）（略）办理，联系人：（略）
4.4潜在投标人对招标文件有疑问的，（略）提交。提交疑问截止日（略）:30。招标人：（略）
5.投标文件的递交
5.1投标文件递交的截止时间：（略）:30。
5.2投标文件递交方式：（略）
（略）电子投标文件（正本）的递交。（略）上递交方式：（略）
（略）要求递交纸质投标文件。采用邮寄递交方式：（略）
如要求递交纸质投标文件，投标人应预留足够时间确保纸质投标文件在投标文件递交截止时间前邮寄送达至浙江省交通集团招标（采购）（略）。（略）延误造成的投标失败等风险由投标人自行承担。
5.3电子投标文件（正本）未在投标（略）将被拒绝，后果由投标人自行承担。
如要求递交纸质投标文件，当所有投标人递交的电子投标文件均无法解密而采用纸质投标文件开标时，因投标人纸质投标文件未递交或逾期送达或者未送达指定地点：（略）
5.4（略）上远程开标方式：（略）
6.发布公告的媒介
（略）(（略）),（略）(https://（略）),（略）(（略）)上发布。
7.联系方式：（略）
招标人：（略）
地址：（略）
联系人：（略）
电话：（略）2
电子邮箱：（略）
招标代理：（略）
地址：（略）
联系人：（略）
电话：（略）2
电子邮箱：（略）
（略）：浙江省交通集团招标（采购）（略）
地址：（略）
联系人：（略）
电话：（略）5
电子邮件：（略）@cncico.com
（略）维护电话：（0571）（略）（（略）技术问题咨询，不提供投标业务问题咨询。)
备注：标书获取：（略）
2024-9-4