沪渝高速公路武汉至宜昌段改扩建工程建设用地勘测定界HYKCDJ-1标段招标公告

（略）武汉至宜昌段改扩建工程建设用地勘测定界HYKCDJ-1标段招标公告
（略）：HBSJ-202408GL-（略）
1.招标条件
（略）武汉至宜昌段改扩建工程（以下简称“本项目”）已由湖北省发展和改革委员会以《（略）武汉至宜昌段改扩建工程项目核准的批复》（鄂发改审批服务〔2024〕361号）批准建设，建设资金来自企业投资和国内银行贷款，资金已落实。本项目的建设用地勘测定界（以下简称“本招标项目”）已具备招标条件，（略），（略）。现对本招标项目进行公开招标，并对投标人进行资格后审。
2.项目概况与招标范围
2.1项目概况
建设地点：（略）
建设规模：
（略）线起（略），对接武汉西枢纽互通（已纳入京港澳高速改扩建工程），向西（略），
（略）（略），（略），（略），（略）（略）、（略），（略）（略）、（略）、（略），止于高家店枢纽互通，主线全长约265.7公里，同步建设宜昌联络线约4.8公里。另设三伏潭互通连接线1.4公里，毛嘴互通连接线1.6公里，七星台互通连接线2.3公里。该项目主线、联络线采用“两侧拼宽为主，局部单侧加宽”的方式：（略）
其他：既有项目建设概况：（略）武汉西至宜昌段起始于武汉西枢纽，经（略），（略）（略），（略），（略），（略）（略）、（略），（略）（略）、（略）、伍（略）、（略），止于（略）伍（略）高家店枢纽互通（沪渝高速与鸦猇高速交叉点），里程长度约为265.7公里，高家店枢纽互通往西设置连接线，连接宜昌收费站后，总里程长约为270公里。公路为双向4车道，（略），（略）面，全线于2006（略）面加铺。本项目施工图设计HYSJ-2标段、HYSJ-3标段HYSJ-4标段、HYSJ-5标段已完成招标。
2.2招标范围
招标范围：（略）武汉至宜昌段改扩建工程建设用地（含先行用地）勘测定界服务工作。即对全线范围内建设用地（含先行用地）进行土地勘测定界，出具土地勘测定界报告，并获得相关主管部门的批复；主要工作包括但不限于：（1）实地界定土地使用范围、测定界址位置、调绘土地利用现状、计算用地面积。（略）土地证证载面积、宗地图面积（含电子图）、实际占地面积进行复核，并提出复核成果报告，协助处理好用地遗留问题；（2）全线范围内建设用地（含先行用地）的勘测定界工作，成果包括权属调查报告、工程征地范围内地形、地物、土地分类与面积、基本农田范围及面积、土地权属性质、界线及面积，实地勘测各村土地权属界限和分村面积取得当地乡镇和村的认可意见；（3）编制土地勘测定界技术报告及比例尺为1：2000的土地勘测定界图件，1：10000土地利用现状图及国家2000大地坐标系电子版坐标文件，及其他必要的辅助资料；（4）根据国家政策要求完成项目地类追溯工作，提供地类追溯过程说明，配合当地自然资源主管部门出具项目地类不一致的说明和权属不一致的说明。以上成果文件应逐级（略）（区）、市、省、部自然资源部门审核认可，满足办理建设用地报批手续及征地补偿工作的需要，并最终取得相关业主管部门的批复。本项目用地预审批复新增建设用地面积约为14499亩。
标段划分：本次招标划分1个标段，（略）为HYKCDJ-1标段。
计划工期：90日历天，计划开工日期2024-11-1
合同估算价：349万元
2.3其他：预计服务开始时间为：2024年11月（具体服务期开始时间以招标人：（略）
3.投标人资格要求
3.1本标段招标要求投标人须具备：最低资格条件见招标公告附录，并在人员、履约信誉等方面满足招标文件的要求。
3.2本标段不接受联合体投标。
3.3各投标人均可就本招标项目上述标段中的1（具体数量）个标段投标且只最多允许中1个标段。
3.4本次招标本项目不属于政府采购工程。
3.5本项目属性：/
3.6其它要求：单位：（略）
4.招标文件的获取：（略）
4.1凡有意参加投标者（若为联合体投标，指联合体所有成员），（略）（以下简称“（略）”，下同）（网址：（略））进行注册登记，并下载手机版CA（标证通）或办理CA数字证书（具体操作参见“（略）”—办事指南—交易主体注册登记指南）。
4.2完成注册登记后，请于2024年9月28日至2024年10月09日24：00时止（北京时间、下同），（略）使用手机版CA（标证通）或办理CA数字证书登录“（略）”，在所投标段免费下载招标文件。联合体投标的，由联合体牵头人下载招标文件（具体操作参见“（略）”—办事指南—招标（资审）文件下载指南）。未按规定从“（略）”下载招标文件的，招标人：（略）
5.投标文件的递交
5.1投标文件递交截止时间为：2024年10月21日09时30分。
5.2投标人应当在投标截止时间前，（略）使用手机版CA（标证通）或办理CA数字证书登录“（略）”，选择所投标段将加密的电子投标文件上传。投标人完成投标文件上传后，“（略）”即时向投标人发出电子签收凭证，递交时间以电子签收凭证载明的传输完成时间为准。逾期未完成上传或未加密的电子投标文件，招标人：（略）
6.投标相关事宜
招标人：（略）
7.评标办法
本标段招标评标办法采用综合评估法。
8.发布公告的媒介
本次（略）（网址：（略））、（略）站（（略）.cn）、（略）（（略））（发布公告的媒介名称：（略）
9.联系方式：（略）
招标人：（略）
（略）19层
地址：（略）
湖收费站
邮编:433004邮编:430030
联系人：（略）
电话:（略）电话:（略）
附录:
附录1资格审查条件（资质最低要求）
（略）资质等级要求
HYKCDJ-1同时具备：1、有效的企业法人营业执照或事业单位：（略）
注：1、投标人应填报投标文件格式资格审查资料“投标人基本情况表”，并在“投标人基本情况表”后附相应证明材料。
2、证明材料应附：企业法人营业执照（或事业单位：（略）
3、对于法人发生重组或变更的投标人，应在投标文件格式资格审查资料“投标人基本情况表”后附有法人重组或变更时相关部门的合法批件、变更时的企业法人营业执照和资质证书的变更记录扫描件。
4、投标人必须按照上述要求填报相应的表格，并提供相应证明材料，以证明其符合相应资格审查条件。
5、上述要求与投标文件格式资格审查资料“投标人基本情况表”注的内容不一致的，以上述要求为准。
6、投标人填写的表格内容与证明材料内容不一致时，以证明材料内容为准，投标人填写的表格内容与证明材料内容不一致的，不属于重大偏差。
附录2资格审查条件（业绩最低要求）
（略）业绩要求
HYKCDJ-1近5年完成过1个线形工程的建设用地勘测定界工作。
注：1、投标人应填报投标文件格式资格审查资料“近年完成的类似业绩情况”，并在表后附相应证明材料。
2、投标人应同时提供：合同协议书和发包人（或委托人）出具的业绩证明材料（或批复文件）扫描件，上述材料应体现资格审查条件要求的技术指标和投标人完成的具体任务，否则该业绩将不予认可。
3、近年完成的类似项目情况的时间要求：近5年指2019年1月1日至投标截止时间，以发包人（或委托人）出具的证明材料（或批复文件）中载明的项目完成（批复）时间为准。
4、如近年来，投标人法人机构发生合法变更或重组或法人名称：（略）
5、投标人以联合体形式完成的业绩或在中国境外完成的业绩，其业绩视为不满足最低业绩要求。
6、（略）、公路、石油与燃气管线、渠道、管道、（略）、堤防工程、输电线及索道工程。
7、投标人必须按照上述要求填报相应的表格，并提供相应证明材料，以证明其符合相应资格审查条件。
8、上述要求与投标文件格式资格审查资料“近年完成的类似业绩情况”、“正在服务和新承接的项目情况表”注的内容不一致的，以上述要求为准。
9、投标人填写的表格内容与证明材料内容不一致时，以证明材料内容为准，投标人填写的表格内容与证明材料内容不一致的，不属于重大偏差。
附录3资格审查条件（信誉最低要求）
（略）信誉要求
HYKCDJ-11、投标人没有被责令停业，财产被接管、破产状态。2、投标人没有被省级行业主管部门或其他有权作出处罚的部门作出取消在省级（略）（略）（略）场的处罚且处于有效期内。3、投标人不得存在下列不良状况或不良信用记录：（1）（略）（（略）.cn/）中被列入严重违法失信企业名单的；（2）在“（略）”（（略）.cn/）中被列入失信被执行人名单；（3）投标人或其法定代表人、拟委任的项目负责人在近三年内有行贿犯罪行为的；（4）其他在“信用中国”网站（（略）.cn/）中被列为严重失信主体名单，且按联合惩戒要求禁止参与招投标的。
注：1、本表中“近三年”是从指2021年1月1日起至投标截止日期前一日，以有效的判决书生效的时间为准，同一案件有多份判决书的以时间在后的为准。
2、投标人应在投标文件格式资格审查资料“信誉情况表”按给定的内容填报并提供《信誉情况承诺函》。
附录4资格审查条件（主要人员最低要求）
（略）人员最低数量最低资质要求
HYKCDJ-1项目负责人1同时具备：1、中级技术职称；2、近5年作为项目负责人或技术负责人完成过1个线形工程的建设用地勘测定界服务工作。
技术负责人1同时具备：1、中级技术职称；2、近5年作为技术负责人完成过1个线形工程的建设用地勘测定界服务工作。
注：1、投标人应填报投标文件格式资格审查资料“拟委任的项目负责人简历表”、“拟委任的技术负责人简历表”，并在相应表后附相应证明材料。
2、项目负责人应提供身份证、职称证等资格审查条件要求的证书扫描件。
3、技术负责人应提供身份证、职称证等资格审查条件要求的证书扫描件。
4、投标人应提供拟投入项目负责人、技术负责人的相关业绩证明材料的扫描件，业绩证明材料能完整反映出资格审查条件（主要人员要求）要求的相关指标及主要人员本人任职情况，如合同协议书或发包人（或委托人）出具的证明材料的扫描件等，否则该项业绩不予考虑。
5、项目负责人、技术负责人应提供投标人所属社保机构出具的其2024年3月份以来任意连续三个月的社保缴费证明或其他能够证明其参加社保的有效证明材料扫描件。
6、业绩认定时间要求：近5年是指2019年1月1日至投标文件递交截止时间，以发包人（或委托人）出具的证明材料（或批复文件）中载明的项目完成（批复）时间为准。
7、（略）、公路、石油与燃气管线、渠道、管道、（略）、堤防工程、输电线及索道工程。
8、投标人必须按照上述要求填报相应的表格，并提供相应证明材料，以证明其符合相应资格审查条件。
9、上述要求与投标文件格式资格审查资料“拟委任的项目负责人简历表”、“拟委任的技术负责人简历表”注的内容不一致的，以上述要求为准。
10、投标人填写的表格内容与证明材料内容不一致时，以证明材料内容为准，投标人填写的表格内容与证明材料内容不一致的，不属于重大偏差。
附录5重大偏差一览表
（略）评审标准评审因素重大偏差认定标准
1形式评审内容投标文件投标文件不能正常打开
2投标人名称：（略）
3投标文件的签署投标人存在以下任一情形均属于重大偏差：（1）投标文件封面未使用CA数字证书加盖单位：（略）
4投标文件组成部分投标文件缺少以下任一项内容：投标函（不含投标函附录）、法定代表人身份证明、投标保证金、投标报价清单、投标人基本情况表、近年完成的类似项目情况表、信誉情况承诺函、拟委任的项目负责人简历表、拟委任的技术负责人简历表、技术建议书。注：①招标文件要求相关表格附相应证明材料的，投标人未按要求提供证明材料属于重大偏差；②投标人填写的表格内容与证明材料内容不一致时，以证明材料内容为准，上述不一致的情形不属于重大偏差。
5联合体投标人以联合体方式：（略）
6报价唯一一份投标文件有两个及以上的报价（指投标函中的大写报价），或投标函中的报价与投标文件格式中投标报价表中的总价不一致
7营业执照（或事业单位：（略）
8基本账户开户证明采用现金方式：（略）
9资质要求投标人不满足以下任一情形均属于重大偏差：1、具备有效的企业法人营业执照或事业单位：（略）
10
11
资格评审内容注：投标人填写的表格内容与证明材料内容不一致时，以证明材料内容为准，投标人填写的表格内容与证明材料内容不一致的，不属于重大偏差。
业绩要求投标人不满足以下任一情形均属于重大偏差：1、近5年完成过1个线形工程的建设用地勘测定界工作。2、投标人应填报投标文件格式资格审查资料“近年完成的类似业绩情况”，并在表后附相应证明材料。3、投标人应同时提供：合同协议书和发包人（或委托人）出具的业绩证明材料（或批复文件）扫描件，上述材料应体现资格审查条件要求的技术指标和投标人完成的具体任务，否则该业绩将不予认可。4、近年完成的类似项目情况的时间要求：近5年指2019年1月1日至投标截止时间，以发包人（或委托人）出具的证明材料（或批复文件）中载明的项目完成（批复）时间为准。5、如近年来，投标人法人机构发生合法变更或重组或法人名称：（略）
信誉要求投标人不满足以下任一情形均属于重大偏差：1、投标人未处于被责令停业，财产被接管、破产状态；2、投标人没有被省级行业主管部门或其他有权作出处罚的部门作出取消在省级（略）（略）（略）场的处罚且处于有效期内；3、投标人不得存在下列不良状况或不良信用记录：（1）（略）（http：//（略）.cn/）中被列入严重违法失信企业名单的；（2）在“（略）”（（略）.cn/）中被列入失信被执行人名单；（3）投标人或其法定代表人、拟委任的项目负责人在近三年内有行贿犯罪行为的；（本表中“近三年”是从指2021年1月1日起至投标截止日期前一日，以有效的判决书生效的时间为准，同一案件有多份判决书的以时间在后的为准。）（4）其他在“信用中国”网站（http：//（略）.cn/）中被列入严重失信主体名单，且按联合惩戒要求禁止参与招投标的。4、投标人应在投标文件格式资格审查资料“信誉情况承诺函”按给定的内容填写并提供《信誉情况承诺函》。
1、项目负责人、项目负责人不满足以下任一最低要求，均属于重大偏差：（1）中级技术职称；（2）近5年作为项目负责人或技术负责人完成过1个线形工程的建设用地勘测定界服务工作。2、、技术技术负责人不满足以下任一最低要求，均属于重大偏差：（1）中级技术职称；（2）近5年作为技术负责人完成过1个线形工程的建设用地勘测定界服务工作。
12主要人员资格要求3、投标人不满足以下任一情形均属于重大偏差：（1）投标人应填报投标文件格式资格审查资料“拟委任的项目负责人简历表”、“拟委任的技术负责人简历表”，并在相应表后附相应证明材料。（2）项目负责人应提供身份证、职称证等资格审查条件要求的证书扫描件。（3）技术负责人应提供身份证、职称证等资格审查条件要求的证书扫描件。（4）投标人应提供拟投入项目负责人、技术负责人的相关业绩证明材料的扫描件，业绩证明材料能完整反映出资格审查条件（主要人员要求）要求的相关指标及主要人员本人任职情况，如合同协议书或发包人（或委托人）出具的证明材料的扫描件等，否则该项业绩不予考虑。（5）项目负责人、技术负责人应提供投标人所属社保机构出具的其2024年3月份以来任意连续三个月的社保缴费证明或其他能够证明其参加社保的有效证明材料扫描件。（5）业绩认定时间要求：近5年是指2019年1月1日至投标文件递交截止时间，以发包人（或委托人）出具的证明材料（或批复文件）中载明的项目完成（批复）时间为准。（6）（略）、公路、石油与燃气管线、渠道、管道、（略）、堤防工程、输电线及索道工程。注：投标人填写的表格内容与证明材料内容不一致时，以证明材料内容为准，投标人填写的表格内容与证明材料内容不一致的，不属于重大偏差。
13投标人身份投标人出现以下任一情形均属于重大偏差：（1）为招标人：（略）
14响应性评审内容服务期限投标函未填写服务期限或填写的服务期限不符合招标文件规定的时限
15投标价格（1）投标人的报价或算术错误修正后的投标报价（如有）超过本标段（包）最高投标限价。（2）投标人的分项报价或算术错误修正后的分项报价（如有）超过相应分项限价（如有）。
16投标保证金采用现金形式递交的存在以下任一情形属于重大偏差：（1）投标保证金未从投标人基本账户转出；（2）投标保证金未在投标截止时间前一次性足额汇至招标人：（略）
17投标人不得存在的其他情形投标人存在以下任一情形均属于重大偏差：（1）串通投标、弄虚作假、行贿等违法行为的；（2）不按评标委员会要求澄清、说明或补正的；
（3）（略）（略）检测出制作投标文件的电脑机器码一致的。
投标人存在上述情况的均属于重大偏差，其投标应当被否决。投标人出现未列入上表情形的不属于重大偏差，按细微偏差处理，评标委员会不得因细微偏差否决投标。
备注：“在所投标段免费下载招标文件”是指投标人拟参加某标段投标的，应按规定下载该标段的招标文件。投标人的下载活动“（略）”将予以记录，并可在“下载情况查询”中查看，该记录作为投标人是否下载该标段招标文件的依据。